7/2023-6656(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,   www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-8363/2022

г. Салехард

14 декабря 2022 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Максимовой О.В., при ведении протокола судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального учреждения  «Управление капитального строительства и капитального ремонта» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Компания  Добрых Дел» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об устранении недостатков и  взыскании неустойки,  

в отсутствие представителей сторон, 

руководствуясь статьями 15, 49, 110, 167-171, 174, 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации  

РЕШИЛ:

1.  Уточнённые исковые требования муниципального учреждения «Управление  капитального строительства и капитального ремонта» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания Добрых  Дел» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального учреждения  «Управление капитального строительства и капитального ремонта» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) неустойку, предусмотренную п. 6.5. муниципального контракта   № 0190300001218000656-0094352-1 от 30.08.2018, в размере 5 000 рублей, расходы по  уплате госпошлины в размере 2 000 рублей, всего взыскать 7 000 рублей.  

2. Возвратить Департаменту Финансов Надымского района  (МУ «УКСИКР»,02903032000) (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета  

 

6 000 рублей государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 628  от 02.08.2022.  

3. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

4. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи  жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало- Ненецкого автономного округа в течение месяца со дня принятия (изготовления) его  в полном объеме.  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения  формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»  http://yamal.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного  производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно  получить соответственно на интернет-сайте Восьмого арбитражного апелляционного  суда http://8aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Западно-Сибирского округа  http://faszso.arbitr.ru  

5. Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа  и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Судья О.В. Максимова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 18.05.2022 8:49:00

Кому выдана Максимова Ольга Викторовна