6/2023-210709(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-5131/2023

г. Астрахань

12 декабря 2023 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Измайловой А.Э.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью ремонтно-строительное предприятие «Сантехник» удовлетворить частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Электрогаз»  в пользу общества с ограниченной ответственностью ремонтно-строительного предприятия  «Сантехник» неустойку за просрочку выполнения работ за период с 06.07.2021 по 22.21.2021  в размере 285 114 руб. 13 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере  10 642 руб. 02 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Торговый дом «Электрогаз» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ремонтно-строительного  предприятия «Сантехник» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Торговый  дом «Электрогаз» неустойку за просрочку оплаты выполненных работ за период с 23.12.2021  по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 07.04.2023 в размере 57 382 руб. 90 коп., расходы на оплату  услуг представителя в размере 3395 руб., расходы по уплате государственной пошлины в  размере 2091 руб.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Электрогаз»  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2553 руб. 24 коп.  

Итоговое решение: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Электрогаз»  в пользу общества с ограниченной ответственностью ремонтно-строительного предприятия  «Сантехник» неустойку за просрочку выполнения работ за период с 06.07.2021 по 22.21.2021  в размере 227 731 руб. 23 коп.. расходы по уплате государственной пошлины в размере 8371  руб. 02 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Электрогаз»  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2553 руб. 24 коп.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Судья А.Э. Измайлова