195/2017-44035(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-31110/2016

город Саратов

15 марта 2017 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Государственное жилищное  строительство" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов в пользу Комитета  по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации  муниципального образования "Город Саратов" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>),  город Саратов неустойку за нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию за период с  01.10.2014 г. по 27.11.2014 г. в размере 2 314 727 руб. 80 коп., неустойку за нарушение срока  передачи объектов долевого строительства за период с 16.10.2014 года по 15.02.2015 года в  размере 4 007 925 руб. 77 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Государственное жилищное  строительство" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), город Саратов в доход  федерального бюджета госпошлину по иску в размере 2000 руб.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или  кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба  подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Судья Ю.С. Святкина