АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 Дело № А43-22038/2025 

г. Нижний Новгород 24 сентября 2025 года  

Дата объявления резолютивной части решения 23 сентября 2025 года 

Дата изготовления решения в полном объеме 24 сентября 2025 года 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Паутовой Юлии Сергеевны (шифр судьи 31-400), 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Голубевой В.А., после перерыва секретарем судебного заседания Епифановой Д.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания Нижнего Новгорода" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику: публичному акционерному обществу "Россети Центр и Приволжье" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о понуждении к заключению договора технологического присоединения, 

при участии представителей сторон: от истца: ФИО1 по доверенности от 26.03.2024, 

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 18.10.2024,  

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания Нижнего Новгорода" обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением о понуждении публичного акционерного общества "Россети Центр  

и Приволжье" заключить договор об осуществлении технологического присоединения  

в части увеличения максимальной мощности "Отпайка 110кВ от оп.17 ВЛ № 139 (Игумновская ТЭЦ-Ява) на ПС 110кВ Тимирязевская (ГПП-2) по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон Синтез, на земельном участке по адресу: 

<

...> земельный участок 119Д".  

 Ответчик в представленном в материалы дела отзыве против удовлетворения требования возразил, указав, что разработка проекта договора и технических условий заявителем действующим законодательством не предусмотрена.  

 В определении от 25.07.2025 суд разъяснил сторонам положения части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым если  

в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.  

 Руководствуясь указанными правилами, учитывая отсутствие возражений сторон, суд счел возможным завершить предварительное судебное заседание и продолжить рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.  

 В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 23.09.2025.  

 Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.  

 Стороны по делу являются смежными сетевыми организациями. 

 ООО "Электросетевая компания Нижнего Новгорода" подана заявка № 12792244 от 09.01.2025 на увеличение максимальной мощности "Отпайка 110кВ от оп.17 ВЛ № 139 (Игумновская ТЭЦ-Ява) на ПС 110кВ Тимирязевская (ГПП-2) по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон Синтез, на земельном участке по адресу: 

<

...> земельный участок 119Д".  

 Ответчик в установленные законом сроки оферту договора в адрес истца не направил.  

 Истец направил в адрес ПАО "Россети Центр и Приволжье" письмо № 307 от 21.05.2025 с проектом договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий. 

 Так как ответ от ответчика не поступил, ООО "Электросетевая компания Нижнего Новгорода" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском, требуя понудить  

ПАО "Россети Центр и Приволжье" заключить договор технологического присоединения. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (пункт 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации – далее ГК РФ).  

 Пункт 1 статьи 421 ГК РФ определяет, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается,  

за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.  

 Согласно статье 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.  

 В силу пункта 1 статьи 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Пунктом 2 статьи 445 ГК РФ предусмотрена возможность передачи преддоговорного спора на рассмотрение суда  

в случаях, если спор возник при заключении публичного договора, к числу которых  

в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" № 35-ФЗ от 26.03.2003 относится договор технологического присоединения. В случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 ГК РФ либо  

по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда (статья 446 ГК РФ).  

 В соответствии с пунктом 4 статьи 445 ГК РФ если сторона, для которой 

в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд  

с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда. Правовые основы экономических отношений  

в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии установлены Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ  

"Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике).  

 В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, технологическое присоединение осуществляется на основании договора  

об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Пунктом 2 Правил № 861 установлено, что действие настоящих Правил распространяется на случаи: присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;  

 увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств; изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств;  

 присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 года № 484 "О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации";  

 изменения схемы внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств в целях вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации, в соответствии с Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 86 "Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации";  

 предусмотренные пунктом 41 настоящих Правил. 

 В силу абз. 1-2 пункта 41 раздела V Правил № 861 сетевая организация обязана подать заявку на технологическое присоединение к сетям смежной сетевой организации в случае, если сумма максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее объектам электросетевого хозяйства, и (или) объем максимальных мощностей присоединяемых объектов, указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее объектам электросетевого хозяйства, превышает объем максимальной мощности, согласованный сетевой организацией и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей или в акте об осуществлении технологического присоединения данных сетевых организаций, при условии, что полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных обязательными требованиями.  

 Истец направил заявку в адрес ответчика по основаниям, предусмотренным пунктом 41 Правил № 861. Абзацем 6 пункта 43 Правил № 861 установлено, что сетевая организация не вправе отказать смежной сетевой организации в заключении договора. Согласно пункту 16 Правил № 861 договор должен содержать следующие существенные условия:  

 а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;  

 б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора в) положение об ответственности сторон за несоблюдение, установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств;  

 г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон; 

 д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом III настоящих Правил);  

 е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение. В соответствии со статьей 173 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по спору, возникшему при заключении договора, в резолютивной части решения указывается вывод арбитражного суда по каждому спорному условию договора, а по спору о понуждении к заключению договора указываются условия, на которых стороны обязаны заключить договор.  

 Пунктом 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" установлено, что при принятии решения об обязании заключить договор или об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает условия этого договора, который считается заключенным на этих условиях  

с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ). При этом дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется.  

 Принимая во внимание фактические обстоятельства дела и с учетом названных норм права – заявка, соответствующая требованиям пункта 13(1) Правил № 861, направлена истцом в смежную сетевую организацию, которая не вправе отказать  

в заключении договора, а, напротив, обязана создать техническую возможность для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства.  

 Возражения ответчиком по существу предложенных истцом договора и технических условий не представлены.  

 Плата за технологическое присоединение рассчитана ООО "Электросетевая компания Нижнего Новгорода" с применением решения Региональной службы  

по тарифам Нижегородской области от 15.11.2024 № 54/1. 

 Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.  

 С учетом изложенного, оценив совокупность представленных в материалы дела доказательств, суд пришел к выводу, что исковое требование ООО "Электросетевая компания Нижнего Новгорода" является обоснованным, условия договора технологического присоединения и технических условий подлежат изложению в редакции истца.  

 В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле,  

в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

 Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.  

 При таком исходе дела, понесенные истцом расходы по оплате государственной пошлины в размере 50000 руб. относятся на ПАО "Россети Центр и Приволжье".  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

понудить публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"  

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) заключить договор об осуществлении технологического присоединения с обществом с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания Нижнего Новгорода" (ОГРН: 

<

***>,  

ИНН: 

<

***>) на следующих условиях: 

"I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. По настоящему договору "Сетевая организация" принимает на себя обязательства 

по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств "Заявителя" (далее – технологическое присоединение):  

- Отпайка 110кВ от оп.17 ВЛ № 139 (Игумновская ТЭЦ-Ява) на ПС 110кВ Тимирязевская (ГПП-2) по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон Синтез, на земельном участке по адресу: 

<

...> земельный участок 119Д,в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию)  

к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:  

1.1. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств всего: 12900 кВт, в том числе:  

1.1.1. Существующая максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств - 8000 кВт;  

1.1.2. Дополнительная максимальная мощность - 4900 кВт. 1.2. Категория по надежности электроснабжения: - III (третья);  

1.3. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: - 110 кВ.  

"Заявитель" обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. 

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: Отпайка 110кВ от оп.17 ВЛ № 139 (Игумновская ТЭЦ-Ява) на ПС 110кВ Тимирязевская (ГПП-2) по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон Синтез,  

на земельном участке по адресу: 

<

...> земельный участок 119Д.  

3. Технологическое присоединение осуществляется: - от ВЛ № 139 (Игумновская ТЭЦ-Ява). 

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1 к настоящему договору).  

Срок действия технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения настоящего договора.  

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения настоящего договора.  

При нарушении "Заявителем" обязательств по оплате, в соответствии с п.11 настоящего договора, "Сетевая организация" аннулирует заявку  

на технологическое присоединение. 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6. "Сетевая организация" обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на "Сетевую организацию" мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства "Заявителя", указанные в технических условиях;  

в течение 10 (десяти) дней со дня уведомления "Заявителем" "Сетевой организации" о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий "Заявителем";  

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти  

по технологическому надзору; 

не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня уведомления "Заявителем" о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти  

по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов "Заявителя" 

(при необходимости), с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств "Заявителя" к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии "Заявителя" акт об осуществлении технологического присоединения и направить его "Заявителю".  

7. "Сетевая организация" при невыполнении "Заявителем" технических условий 

в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению "Заявителя" продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата  

не взимается. 8. "Заявитель" обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на "Заявителя" мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства "Заявителя", указанные в технических условиях;  

организовать уведомление о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);  

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка "Заявителя", предусмотренных техническими условиями, уведомить "Сетевую организацию" о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в "Сетевую организацию" до направления "Заявителем" в "Сетевую организацию" уведомления  

о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской  

Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);  

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;  

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов;  

после осуществления "Сетевой организацией" фактического присоединения энергопринимающих устройств "Заявителя" к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного акта от "Сетевой организации";  

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;  

уведомить "Сетевую организацию" о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,  

в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.  

9. "Заявитель" вправе при невыполнении им технических условий 

в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в "Сетевую организацию"  

с просьбой о продлении срока действия технических условий.  

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 15 ноября  

2024 года № 54/1, в следующем порядке: P = С1.1. + С1.2.2., где: 

Р – расходы на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  

на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителям, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы  

за технологическое присоединение к электрическим сетям (рублей); 

С1.1. - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю,  

С1.2.2. - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,  

P = 4 948,41 + 15 567,63 = 20 516,04 рублей (без НДС)  

и составляет 20 516,04 (двадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 04 копейки, кроме того НДС 20% в сумме 4 103,21 (четыре тысячи сто три) рубля 21 копейка, всего  

к оплате 24 619 (двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 25 копеек. 11. Оплата по договору производится "Заявителем". 

"Заявитель" обязуются надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое  

присоединение.  

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется "Заявителем" в объеме 100 процентов, в течение тридцати календарных дней с даты заключения настоящего договора, что Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется "Заявителем" в объеме 100 процентов, в течение тридцати календарных дней с даты заключения настоящего договора, что составляет 24 619 (двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС 20% в сумме  

4 103,21 (четыре тысячи сто три) рубля 21 копейка. 12. Датой исполнения обязательства "Заявителя" по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет "Сетевой организации". 

IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СТОРОН. 

13. "Заявитель" несет балансовую и эксплуатационную ответственность границ проводов отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ Тимирязевская (ГПП-2), в местах  

их присоединения к проводам ВЛ 110 кВ № 139 (Игумновская ТЭЦ – Ява) на опоре № 17. 

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.  

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  

16. "Заявитель" вправе при нарушении "Сетевой организацией" указанных 

в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.  

Нарушение "Заявителем" установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что "Сетевой организацией" в полном объеме выполнены мероприятия  

по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного "Заявителем" срока осуществления мероприятий  

по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию "Сетевой организации" по решению суда.  

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,03 процента от указанного общего размера платы  

за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению "Заявителем"  

не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.  

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.  

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.  

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления  

подписанного "Заявителем" экземпляра настоящего договора в "Сетевую организацию". 

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для  

каждой из Сторон. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для присоединения к электрическим сетям 

1. Сетевая организация: Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье".  

2. Полное наименование "Заявителя": Общество с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания Нижнего Новгорода".  

3. Наименование энергопринимающих устройств "Заявителя": 

- Отпайка 110кВ от оп.17 ВЛ № 139 (Игумновская ТЭЦ-Ява) на ПС 110кВ Тимирязевская (ГПП-2) по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон Синтез, на земельном участке по адресу: 

<

...> земельный участок 119Д.  

4. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств "Заявителя": Отпайка 110кВ от оп.17 ВЛ № 139 (Игумновская ТЭЦ-Ява) на ПС 110кВ Тимирязевская (ГПП-2) по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон Синтез, на земельном участке по адресу: 

<

...> земельный участок 119Д.  

5. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств всего: 12900 кВт, в том числе:  

5.1. Существующая максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств - 8000 кВт;  

5.2.Дополнительная максимальная мощность – 4900 кВт. 6. Категория по надежности электроснабжения: III (третья).  

7. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 110 кВ.  

8. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств "Заявителя": 2024 г. 

9. Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:  

- оп.17 ВЛ № 139 (Игумновская ТЭЦ-Ява) - 12900 кВт. 

10. Основной источник питания:  

- оп.17 ВЛ № 139 (Игумновская ТЭЦ-Ява). 11. Резервный источник питания: - отсутствует. 12. Обязательства "Сетевой организации" отсутствуют. 13. Обязательства "Заявителя": 13.1. Электроснабжение присоединения Т-2 ПС 110/6 кВ "Тимирязевская" 

(ГПП-2) осуществлять по существующей схеме, по отпайке 110кВ от оп.17 ВЛ № 139  

(Игумновская ТЭЦ-Ява). 

13.2. Получить от филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго"  

акт о выполнении технических условий. Получить, при необходимости, разрешение  

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный  

государственный энергетический надзор, на допуск в эксплуатацию объектов. 

14. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (два) года со дня  

заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям." 

Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Центр и Приволжье" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания Нижнего Новгорода"  

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 50000 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  

Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его 

в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.С. Паутова