АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 

Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А08-2873/2017

г. Белгород

27 июля 2017 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева  А.В., при ведении протокола судебного заседания без использования средств  аудиозаписи помощником судьи Тараборкиной С.И.  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОСТРОЙ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ПАО "МРСК Центра" в лице филиала  ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>), третье лицо ООО «БЭСК»  

о взыскании 1 023 821 руб. 61 коп. (с учетом уточнения в порядке ст.49  АПК РФ),  

при участии в судебном заседании представителей:  от истца: не явился, уведомлен надлежащим образом;  

от ответчика: не явился, ходатайство; от третьего лица: не явился, ходатайство, 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой  инстанции  

Р Е Ш И Л:

Уточненные исковые требования ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ "ЕВРОСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  удовлетворить.  

Взыскать с ПАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  "ЕВРОСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку по  договору подряда № 3100/16890/14 от 03.07.2014 за период с 08.10.2014 по  08.12.2014 в размере 20 192 руб. 93 коп., неустойку по договору подряда   № 3100/12477/14 от 19.05.2014 за период с 08.10.2014 по 08.12.2014 в размере  267 135 руб. 80 коп., неустойку по договору подряда № 3100/18358/14 от  14.07.2014 за период с 11.11.2014 по 06.04.2015 в размере 447 872 руб. 90  коп., неустойку по договору подряда № 3100/17565/14 от 08.07.2014 за период  с 10.10.2014 по 08.12.2014 в размере 67 349 руб. 38 коп., неустойку по  договору подряда № 3100/22627/14 от 19.08.2014 за период с 10.10.2014 по  08.12.2014 в размере 89 290 руб. 18 коп., неустойку по договору подряда   № 3100/17953/14 от 09.07.2014 за период с 10.10.2014 по 08.12.2014 в размере  66 587 руб. 86 коп., неустойку по договору подряда № 3100/17947/14 от  09.07.2014 за период с 20.10.2014 по 08.12.2014 в размере 23 261 руб. 99 коп.,  проценты за пользование чужими денежными средствами по договору  подряда № 3100/21241/14 от 06.08.2014 за период с 10.10.2014 по 08.12.2014 в  размере 42 130 руб. 57 коп., расходы по уплате государственной пошлины в  размере 7 691 руб., а всего 1 031 512 руб. 61 коп.  

Взыскать с ПАО "МРСК Центра"- "Белгородэнерго" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 15 547  руб. государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской  области.  

Судья А.В. Петряев