АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-14313/2023  

от 29 мая 2024 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Принять отказ государственного казенного учреждения Архангельской области  «Главное управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>) от требований об обязании общества с ограниченной ответственностью  «Устьянская строительная компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  предоставить истцу обеспечение гарантийных обязательств и о взыскании с ответчика  судебной неустойки.  

Производство по делу в этой части прекратить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Устьянская строительная  компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу государственного  казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального  строительства» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 10 000 000 руб. неустойки.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Устьянская строительная  компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  57 294 руб. государственной пошлины по иску.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья М.Г. Вилова