АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  22.12.2022 Дело № А62-994/2021  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Каринской И. Л.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Воробьевой  А.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>)  

к Областному государственному бюджетному учреждению «Управление  капитального строительства Смоленской области» (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>)  

о взыскании стоимости выполненных работ по государственному контракту от  23.04.2018 № 0163200000318001180_101428,  

и по встречному исковому заявлению 

Областного государственного бюджетного учреждения «Управление  капитального строительства Смоленской области» (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>)  

о взыскании пени и стоимости устранения выявленных недостатков и  дефектов выполненных работ по государственному контракту от 23.04.2018 №  0163200000318001180_101428,  

при участии в судебном заседании: 

от ООО «Сикам»: ФИО1 – представитель по доверенности от  01.03.2022;  

от ОГБУ «Управление капитального строительства Смоленской области»:  ФИО2 – представитель по доверенности от 29.03.2022;  

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  «Сикам» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с Областного государственного бюджетного учреждения  «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Сикам» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  задолженность в размере 2 036 610 руб. 00 коп., а также 21 191 руб. в  возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении иска Общества с ограниченной ответственностью  «Сикам» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в остальной части  отказать.  

Встречный иск Областного государственного бюджетного учреждения  «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Областного государственного  бюджетного учреждения «Управление капитального строительства  Смоленской области» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) неустойку за  нарушение сроков выполнения работ за период с 30.11.2018 по 31.07.2020 в  сумме 1 208 575 руб. 07 коп.  

В удовлетворении встречного иска Областного государственного  бюджетного учреждения «Управление капитального строительства  Смоленской области» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в остальной  части отказать.  

В результате зачета: взыскать с Областного государственного  бюджетного учреждения «Управление капитального строительства  Смоленской области» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>) 828 034 руб. 93 коп., а также 21 191 руб. в возмещение  судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с Областного государственного бюджетного учреждения  «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 30 409 руб.  

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по  письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется  для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев  после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию –  Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение  

суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и  кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.  

Судья И.Л. Каринская