Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А32-12716/2019

г. Краснодар

10 марта 2020г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Кондратова К.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Новошитской К.А.,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление ООО Производственно- коммерческая фирма «Дорожно-транспортная компания», г. Армавир (ИНН 2302039431,  ОГРН 1022300641186) к ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4», г.  Новороссийск (ИНН 2315078029, ОГРН 1022302390461) о взыскании задолженности в  размере 14 288 538,87 руб.  

по встречному ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» к ООО  Производственно-коммерческая фирма «Дорожно-транспортная компания» о взыскании  неустойки в размере 117 982 450,96 руб.  

Руководствуясь ст. ст. 167-171 АПК РФ, 

РЕШИЛ:

По первоначальному иску 

Ходатайство об уточнении искового заявления – удовлетворить.  

Взыскать ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4», г. Новороссийск  (ИНН 2315078029, ОГРН 1022302390461) в пользу ООО Производственно-коммерческая  фирма «Дорожно-транспортная компания», г. Армавир (ИНН 2302039431, ОГРН  1022300641186) задолженность в размере 12 512 954,39 руб., проценты за пользование  чужими денежными средствами в размере 1 762 410,39 руб., государственную пошлину в  размере 94 377 руб.  

Выдать ООО Производственно-коммерческая фирма «Дорожно-транспортная  компания», г. Армавир (ИНН 2302039431, ОГРН 1022300641186) справку на возврат  излишне уплаченной государственной пошлины в размере 1 083 руб., согласно  платежным поручениям № 1066 от 15.03.2019 и № 2094 от 27.05.2019г.  

По встречному иску 

Ходатайство об уточнении искового заявления – удовлетворить.  Ходатайство ответчика о применении ст. 333 ГКРФ – удовлетворить.  

Взыскать с ООО Производственно-коммерческая фирма «Дорожно-транспортная  компания», г. Армавир (ИНН 2302039431, ОГРН 1022300641186) в пользу ФГУП  «Главное военно-строительное управление № 4», г. Новороссийск (ИНН 2315078029,  

ОГРН 1022302390461) неустойку в размере 2 275 365,85 руб. за период с 16.10.2017 по  17.08.2018г, государственную пошлину в размере 16 800 руб.  

В остальной части иска – отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в  кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший  решение.  

Судья К.Н. Кондратов