100185_244485  

Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-899/2018

город Горно-Алтайск

08 августа 2018 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе председательствующего судьи  Окуневой И. В., при ведении протокола секретарем судебного заседанием ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Исполнительно- распорядительного органа местного самоуправления - администрации города Горно- Алтайска (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, пр-т Коммунистический, д. 18, г.  Горно-Алтайск, 

<

...>) к муниципальному унитарному  предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения "Горно-Алтайское  ремонтно-строительное управление" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул.  Чорос-Гуркина, д. 58, г. Горно-Алтайск, 

<

...>) о взыскании  неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту  от 25.07.2016 № 0377300028716000045 и по муниципальным контрактам от 20.12.2016:   № 0377300028716000082; № 0377300028716000083; № 0377300028716000084; №  0377300028716000085; № 0377300028716000086; № 0377300028716000087; №  0377300028716000088; № 0377300028716000089; № 0377300028716000090; №  0377300028716000091; № 0377300028716000092; № 0377300028716000093; №  0377300028716000094; № 0377300028716000095; № 0377300028716000096; №  0377300028716000097; № 0377300028716000098; № 0377300028716000099; №  0377300028716000100; № 0377300028716000101 в сумме 4 580 440 руб. 04 коп.,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

полностью удовлетворить исковые требования. 

Взыскать с муниципального унитарного предприятия, основанного на праве  хозяйственного ведения "Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление" (ОГРН  

1070411001638, ИНН 0411130888, ул. Чорос-Гуркина, д. 58, г. Горно-Алтайск,  Республика Алтай, 649006) в пользу Исполнительно-распорядительного органа  местного самоуправления - администрации города Горно-Алтайска (ОГРН  1030400726938, ИНН 0411112575, пр-т Коммунистический, д. 18, г. Горно-Алтайск,  Республика Алтай, 649000) 4 580 440 руб. 04 коп. неустойки.  

Взыскать с муниципального унитарного предприятия, основанного на праве  хозяйственного ведения "Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Чорос-Гуркина, д. 58, г. Горно-Алтайск,  

<

...>) в доход федерального бюджета 45 902 руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня изготовления полного  текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через  Арбитражный суд Республики Алтай.  

Судья И.В. Окунева