110/2019-7832(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-1647/2017

г. Астрахань

13 февраля 2019 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи: Ковальчук Т.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Прокофьевой Ю.В. 

Руководствуясь статьями 167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Мастер Групп" в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "СК Ростовводстрой" задолженность за  выполненные работы по договору строительного подряда № TVG/4-02-06-2016/10 от  02.06.2016 в размере 504 519 руб., неустойку за период с 25.11.2016г. по 09.02.2017 г. в  размере 38 848,04 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за  период с 10.02.2017г. по 10.03.2017г. в размере 3 106,60 руб. и проценты в соответствии  со ст.395 ГК РФ до фактического погашения задолженности на сумму задолженности в  размере 504 519 рублей.  

 В остальной части иска отказать. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СК Ростовводстрой" в доход  федерального бюджета госпошлину в размере 30 799 рублей.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Мастер Групп" в доход  федерального бюджета госпошлину в размере 6 984 рубля.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СК Ростовводстрой" в  пользу Общества с ограниченной ответственностью "Мастер Групп" неустойку за  нарушения сроков выполнения работ по договору строительного подряда № TVG/4-02-06- 2016/10 от 02.06.2016 в размере 888 065,47 рублей, расходы по уплате госпошлины в  размере 14 398 рулей.  

 В остальной части иска отказать. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Мастер Групп" из  федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину в размере 12 625 рублей.  

Произвести зачет требований. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СК Ростовводстрой" в  пользу Общества с ограниченной ответственностью "Мастер Групп" неустойку за  нарушения сроков выполнения работ по договору строительного подряда № TVG/4-02-06- 

2016/10 от 02.06.2016 в размере 341 591,83 рубль, расходы по уплате госпошлины в  размере 14 398 рулей.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья Т.А. Ковальчук