АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-82/20

г. Уфа

21 октября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена        14.10.2020

Полный текст решения изготовлен                 21.10.2020

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Ибрагимовой А.Г., рассмотрев дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ЭКОЛОГ" (ИНН 0278914092, ОГРН 1160280060588)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ЛЮКССТРОЙ" (ИНН 0274925865, ОГРН 1170280024144)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора - ООО «БИЛДИНГ»

о взыскании 5 470 руб.  суммы долга по договору подряда №19-БЛД от 20.02.2019г., 57 230 руб. 44 коп. неустойки (по последним уточнениям)

при участии в судебном заседании:     

в  отсутствие  сторон,  извещенных надлежащим образом  о времени и месте судебного разбирательства, 

        ООО "СТРОЙ-ЭКОЛОГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением  к  ООО "ЛЮКССТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 342 267 руб. 20 коп. долга по договору подряда №19-БЛД от 20.02.2019г., 51 357 руб. 39 коп. неустойки за период с 10.04.2019г. по 27.12.2019г.

       Истец уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика                         5 470 руб.  долга по договору подряда №19-БЛД от 20.02.2019г., 57 230 руб. 44 коп. неустойки. Уточнение иска судом принято в порядке ст.49 АПК РФ.

       Дело рассмотрено в отсутствии представителей сторон в соответствии со ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

         Исследовав представленные доказательства, суд 

 

УСТАНОВИЛ:

Предметом    иска   истцом  определено   требование  о взыскании (с учетом уточнения)  5 470 руб.  долга, 57 230 руб. 44 коп. неустойки.

           В обоснование  иска  истцом  приведены  следующие  обстоятельства.

 Между ООО "СТРОЙ-ЭКОЛОГ" (далее – Истец, Подрядчик)  и ООО "Билдинг» (далее - Генеральный подрядчик) 20.02.2019г. был заключён договор подряда №19-БЛД,  по  условиям которого Генеральный подрядчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по разработке котлована со снятием растительного слоя, отсыпке с уплотнением на Объекте, в соответствии с ведомостью договорной цены (приложение 1), рабочей документацией и сдать результат  работ Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работ и оплатить в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства  строительства, ГОСТ, СП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, действующим на территории Российской Федерации, рабочей документации и ведомости договорнойцены (приложение 1), утвержденной Генподрядчиком, требованиям Генподрядчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченныхконтролировать, согласовывать, выдавать разрешения, эксплуатирующими службами города Уфы и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ (п.2.2 договора).

В соответствии с п.3.1 договора стоимость комплекса работ по настоящему договору определяется на основании ведомости договорной цены (Приложения № 1), являющейся его неотъемлемой частью и составляет 2 040 000 (два миллиона сорок тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС согласно законодательству.

Согласно п.3.2 договора стоимость результата работ включает в себя стоимость производства работ, материалы, устройство и разборка временных зданий и сооружений, зимнее удорожание, гарантийных обязательств, испытаний, налоговых отчислений Подрядчика, а также всего, что необходимо для ввода результата работ в эксплуатацию и сдачу результата работ Генеральному подрядчику.

Все изменения договорной цены оформляются дополнительным соглашением сторон, совершенным в письменной форме (п.3.3 договора).

В соответствии с п.4.2 договора оплата выполненных, и принятых Генеральным подрядчиком работ осуществляется в истечение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами промежуточных актов о приемке выполненных работ за отчетный период.

Все расчеты между Сторонами производятся в рублях (п.4.3 договора).

При подписании каждого акта о приемке выполненных работ, Генеральный подрядчик удерживает денежные средства в размере 2,5% от стоимости выполненных работ (далее – Гарантийный фонд; п.4.4 договора).

Согласно п.4.5 договора  Гарантийный фонд возвращается Подрядчику в следующем порядке:

50 % - выплачиваются Подрядчику через 3 (три) месяца с момента окончания строительно-монтажных работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Итогового акта о приемке выполненных работ, в случае исполнения Подрядчиком своих обязательств по передаче Генеральному подрядчику комплекта Исполнительной документации в полном объеме.

50 % - через 6 (шесть) месяцев с момента окончания строительно-монтажных работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Итогового акта о приемке выполненных работ.

В соответствии с п.12.1. договора в случае нарушения Генеральным подрядчиком срока, предусмотренного для окончательногорасчёта по Договору,  Подрядчик вправе взыскать неустойку в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Принятые на себя обязательства Подрядчик исполнил надлежащим образом, что подтверждается: справкой  по форме КС-3 №1 от 11.03.2019г. на сумму 2 642 267 руб. 20 коп.;   актом выполненных работ по форме КС-2 №1 от 11.03.2019г. на сумму 2 642 267 руб. 20 коп.

Между ООО "СТРОЙ-ЭКОЛОГ" (далее – Истец, кредитор), ООО "Билдинг» (далее – первоначальный должник) и ООО «Люксстрой» (далее – Ответчик, новый должник) было заключено соглашение о переводе  долга №145-БЛД, согласно которому  первоначальный должник передает, а новый должник принимает долг по договору подряда №19-БЛД от 20.02.2019г., заключенному между  ООО "Билдинг» и ООО "СТРОЙ-ЭКОЛОГ".

В соответствии с п.1.2 договора  замена должника в соответствии с п.1.1 соглашения производится с согласия кредитора.

Согласно  п.1.3 договора  долг  первоначального должника по  договору подряда №19-БЛД от 20.02.2019г. перед кредитором, передаваемый по настоящему соглашению новому должнику, составляет  сумму в размере              2 642 267 руб. 20 коп. Задолженность подтверждена сторонами.

В ходе исполнения вышеуказанного договора перевода долга Ответчик перечислил на расчётный счет кредитора 1 300 000 руб., чтоподтверждается платёжными поручениями, при этом оставшаяся суммав размере 1 342 267 руб. 20  коп.  не была оплачена.

Претензия  истца с требованием об оплате оставшейся суммы задолженности  в сумме 1 342 267 руб. 20 коп., направленная в адрес ООО «Люксстрой»  04.12.2019г., была  оставлена ответчиком  без  удовлетворения.

В дальнейшем истец утонил требования, с учетом произведенных ответчиком оплат просит взыскать 5 470 руб. остаток долга, а также 57 230 руб. 44 коп. неустойку.

 

В соответствии со ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона либо в соответствии с обычаями делового оборота.

       Исследовав  изложенные обстоятельства дела, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно п.1 ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В гл.37 Гражданского кодекса Российской Федерации перечислены разновидности договоров подряда. В частности, в § 1 данной главы перечислены общие положения о договоре подряда, которые должны применяться при заключении договоров данного вида, за теми исключениями, которые характерны для их отдельных видов договоров.

Статьей 702 Гражданского кодекса  Российской Федерации  установлено: по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить ее. В ч.2 данной статьи установлено, что к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Гражданского кодекса  Российской Федерации  по этим видам договоров.

В силу пункта 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со ст.746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором. При отсутствии таких условий  в договоре, оплата производится в соответствии со ст.711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Истец обязательства по договору исполнил надлежащим образом, что подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат.   

Работы приняты ответчиком  без замечаний относительно объема, сроков, качества и стоимости работ. 

Справки  о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ содержат подписи представителей сторон, а также информацию об объекте, наименовании и объемах работ, их стоимости. Данные документы подписаны представителями обеих сторон без замечаний и возражений по объемам и стоимости выполненных работ, их качеству, скреплены печатями истца и ответчика, что свидетельствуют о выполнении работ подрядчиком (истцом), принятии их результата заказчиком (ответчиком). 

Факт выполнения истцом работ по договору  подтвержден материалами дела и сторонами не оспаривается. 

Ответчиком доказательств полного исполнения обязательств не представлено. С учетом представленных платежных поручений остаток задолженности составляет 5 470 руб. 

        Таким образом, подлежит взысканию  с ответчика в пользу истца                  долг по договору подряда №19-БЛД от 20.02.2019г. (с учетом уточнения) в сумме  5 470 руб.  долга.

         В состав материально-правового требования по настоящему делу включено также требование о взыскании с ответчика неустойки за нарушение принятых обязательств.

В силу статей 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. 

         Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода (п.1 ст.314 ГК РФ).

В соответствии с п.12.1. договора в случае нарушения Генеральным подрядчиком срока, предусмотренного для окончательногорасчёта по Договору,  Подрядчик вправе взыскать неустойку в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств.

        По уточненным расчетам истца, размер пени составляет   57 230 руб. 44 коп. за период с 22.04.2019 г. по 09.10.2020 г.

        Расчет пени судом проверен, произведен с учетом поступивших оплат, требований п. 4.5 договора, срок начисления определен верно. 

        Поскольку ответчиком не подавалось соответствующее мотивированное заявление о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, не заявлялись возражения относительно чрезмерности суммы неустойки и несоответствия ее размера последствиям неисполнения обязательства, основания для уменьшения неустойки в порядке ст.333 ГК РФ   у суда отсутствуют.

        Таким  образом, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца неустойка в размере   (с учетом уточнения)  57 230 руб. 44 коп. 

          Доводы, изложенные ответчиком в отзыве, частично утратили свою актуальность, ввиду уточнения истцом заявленных требований. Доказательств оплаты задолженности в сумме 5 470 руб. ответчиком не представлено.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ЭКОЛОГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЛЮКССТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ЭКОЛОГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 5 470 руб.  сумму долга по договору подряда №19-БЛД от 20.02.2019г., 57 230 руб. 44 коп. неустойку, 2 508 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ЭКОЛОГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) возвратить из федерального бюджета 24 428 руб. сумму излишне оплаченной платежным поручением №2448 от 27.12.2019 государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

  Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

   Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

     Судья     З.Г. Фазлыева