АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Кирова ул., д.35/39, Пенза г., 440026 

тел.: +78412-52-99-97, факс: ++78412-55-36-96, www.penza.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Пенза Дело № А49-5133/2020  «22» июля 2020 г. 

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Енгалычевой О.А., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Максимовым О.В., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску ООО «АСТ ГРУПП» к ООО «Энергостроитель»  о взыскании 3 402 982 руб. 10 коп.  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации, арбитражный  суд Р Е Ш И Л :  

1.Принять уменьшение истцом исковых требований до суммы 2 902 982 руб. 10 коп. 2. Уменьшить размер неустойки до 350 000 руб. 

Исковые требования удовлетворить частично, судебные расходы по делу отнести на  ответчика пропорционально удовлетворённым требованиям.  

3.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергостроитель» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «АСТ ГРУПП» задолженность 2 349 950 руб.,  неустойку 350 000 руб., всего сумму 2 699 950 руб., расходы по оплате госпошлины по  заявлению об обеспечении иска 3 000 руб. В остальной части иска отказать.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергостроитель» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 34 891 руб.  

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской  области в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме.  

 Судья О.А. Енгалычева