900109550_30471015 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-165598/2020-134-1064

23 ноября 2021 г.

г. Москва

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании (с учетом перерыва с 17 ноября по 23 ноября 2021 г.)  дело по исковому заявлению:  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИРЕКЦИЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ «ПАРНАС» (350049, 

<

...>, ЛИТЕР  В, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.02.2003, ИНН:  

<

***>)  

к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «КАНТРЕВА» (125047, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 5,  ЭТАЖ ТЕХН, ПОМЕЩЕНИЕ 1, КОМНАТА 8, ОФИС 725, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 05.09.2017, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании задолженности в размере 8 603 060,64 руб., неустойки в размере 2 167  971,28 руб.  

по встречному иску ООО «Кантрева» к Обществу с ограниченной ответственностью  Дирекция строительства объектов «Парнас» о взыскании 29 767 033,10 руб. переплаты  за строительные материалы при выполнении работ и за выполненные работы по  договору № 280519 от 28.05.2019 г., 94 500 000 руб. задолженности по оплате  договорной неустойки за просрочку выполнения работ по договору № 280519 от  28.05.2019 г.; 7 350 000 руб. расходов на оплату работ ИП ФИО2, 7 900 771,65  руб. расходов на закупку материалов у ООО «Мастер Бау»; 1 131 300 руб. расходов на  выполнение работ по обратной засыпке; 1 040 768 руб. расходов на выполнение работ  по гидроизоляции фундаментов, 1 340 000 руб., штрафов за нарушение условий охраны  труда, промышленной и экологической безопасности., с учетом уточнений принятых в  порядке ст. 49 АПК РФ  

при участии в судебном заседании: до перерыва: 

от истца по первоначальному иску: ФИО3 (паспорт, доверенность № б/н  от 31.07.2021 г., диплом);  

от ответчика по первоначальному иску: ФИО4 (паспорт, доверенность № б/н  от 03.07.2020 г., диплом);  

после перерыва: 

от истца по первоначальному иску: ФИО3 (паспорт, доверенность № б/н  от 31.07.2021 г., диплом); ФИО5 (паспорт, доверенность № б/н от  10.06.2019 г., диплом); ФИО6 (паспорт, доверенность № б/н от 13.07.2021 г.,  диплом);  

от ответчика по первоначальному иску: ФИО4 (паспорт, доверенность № б/н  от 03.07.2020 г., диплом); ФИО7 (паспорт, доверенность № б/н от 03.07.2020 г.,  удостоверение адвоката); Клименко К.В. (паспорт, доверенность № б/н от  09.09.2021 г., диплом);  

От ООО «ВМ»: ФИО8 (удостоверение адвоката, паспорт, доверенность №  б/н от 11.11.2021 г.)  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства ООО «ВМ» о вступлении в дело в качестве  третьего лица, ходатайства ООО «Парнас» о привлечении в качестве третьего лица, не  заявляющего самостоятельных требований ООО «ВМ» - отказать  

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать. 

Встречные исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Дирекция  строительства объектов «Парнас» в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Кантрева» денежные средства в размере 29 767 033, 10 руб., неустойку в размере  4 312 873, 66 руб., штраф в размере 1 340 000 руб., а также расходы по уплате  государственной пошлины в размере 49 600 руб.  

В остальной части требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд  в течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья: Е.В. Титова