АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-21458/2022

г. Новосибирск

07 октября 2022 года

Резолютивная часть решения изготовлена 28 сентября 2022 года       

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Гражданстройпроект" (ОГРН 

<

***>), р.п. Краснозерское, Новосибирская область, 

к Администрации рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области (ОГРН 

<

***>), р.п. Краснозерское, Новосибирская область,

о взыскании неустойки  в размере 319 674 рублей 55 копеек,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Гражданстройпроект" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с иском к Администрации рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области (далее - ответчик) о взыскании неустойки  в размере 319 674 рублей 55 копеек.

Определением арбитражного суда Новосибирской области от 08.08.2022 исковое заявление принято к производству в порядке упрощенного производства.

Стороны в порядке, предусмотренном главой 12 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, надлежащим образом извещены о рассмотрении заявления в порядке упрощенного производства, что подтверждается вернувшимся в материалы дела уведомлением с почтовым идентификатором № 63097671280755, а также отчетом о публикации 09.08.2022 на официальном сайте в сети «Интернет» (www.arbitr.ru) определения о принятии к производству заявления в порядке упрощенного производства.

Таким образом, в деле имеются доказательства надлежащего извещения ответчика в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о принятии заявления в порядке упрощенного производства.

Ответчиком в материалы дела отзыв на исковое заявление не представлен.

В установленный в определении срок стороны не представили возражений против рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Оснований для перехода к рассмотрению дела по общим правилам  искового производства суд не находит. 

Решением от 28.09.2022, изготовленным в виде резолютивной части, исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взысканы неустойка в сумме 318 689 рублей 64 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 364 рублей.

03.10.2022 от истца в материалы дела поступило заявление о составлении мотивированного решения.

На основании части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд составляет мотивированное решение по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства.

Проанализировав исковые требования, исследовав и оценив все представленные доказательства в совокупности согласно части 2 статьи 64, статье 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд установил следующее.

Между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключены контракты №13-20 от 21.06.2016, №116/17 от 10.04.2017, №28/2019 от 11.02.2019, 29/2019 от 11.02.2019, №58/18 от 04.06.2018, №59 от 05.06.2018, №62/2018 от 01.04.2018, № 85 от 17.08.2020, № 97 от 27.05.2020, №136/18 от 09.01.2018, №149/18 от 09.01.2018, №174/2019 от 21.08.2019, №176/2020 от 07.10.2020, №177/2020 от 08.10.2020, №180/2020 от 13.10.2020, №235/2019 от 28.03.2019, пунктами 1.1 которых установлены виды работ, подлежащих выполнению.

Цена контрактов сторонами установлена в пунктах 2.1, 3.1 контрактов.

Во исполнение заключенных контрактов, подрядчиком выполнены работы, что подтверждается представленными в материалы дела актами №162 от 30.09.2020 на сумму 350 000 рублей; №3 от 09.01.2020 на сумму 123 000 рублей; № 4 от 09.01.2020 на сумму 123 000 рублей; №102 от 15.08.2018 на сумму 10 000 рублей; №222 от 01.12.2020 на сумму 200 000 рублей; №49 от 01.06.2020 на сумму 5 000 рублей; №1 от 19.01.2018 на сумму 99 000 рублей; №3 от 19.01.2018 на сумму 99 000 рублей; №11 от 31.08.2019 на сумму 120 000 рублей; №153 от 08.10.2020 на сумму 15 000 рублей; №155 от 09.10.2020 на сумму 15 000 рублей; №161 от 14.10.2020 на сумму 15 000 рублей; №56 от 22.06.2020 на сумму 10 000 рублей; а также товарными накладными №122 от 30.11.2018 на сумму 85 436 рублей 31 копейка; №121 от 30.11.2018 на сумму 75 543 рубля 33 копеек.

Указанные акты и товарные накладные подписаны заказчиком и подрядчиком, содержит оттиски печатей сторон. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

По контракту №13-20 от 21.06.2016 пунктами 2.5, 2.6 установлено, что оплата выполненных и принятых работ по контракту производится в течение 30 календарных дней после получения положительного заключения экспертизы  «ГБУ НСО «ГВЭ НСО». Оплата услуг по настоящему контракту производится в рублях безналичным перечислением средств на расчетный счет исполнителя, не позднее 31.03.2021

Пунктом 3.2 контрактов №58/18 от 04.06.2018 и №59 от 05.06.2018 оплата производится, после подписания товарной накладной обеими сторонами, не позднее 31.12.2019.

Контрактом № 85 от 17.08.2020 в пунктах 2.5, 2.6 установлено, что оплата производится в рублях безналичным переводом на расчетный счет исполнителя не позднее 31.03.2021. Основанием для оплаты является счет, акт приемки оказанных услуг.

По контракту №235/2019 от 28.03.2019 пунктами 2.2, 2.3 установлено, что оплата выполненных и принятых работ по контракту производится не позднее 31.12.2020. Основанием для оплаты выполненных работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки работ и счет-фактура. 

По контракту №174/2019 от 21.08.2019 пунктами 2.3, 2.4 установлено, что оплата выполненных работ по контракту производится не позднее 15 банковских дней после сдачи работ, объем и сроки, выполнения которых определены в задании. Основанием для оплаты выполненных работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки работ и счет-фактура.

По контрактам №116/17 от 10.04.2017, №28/2019 от 11.02.2019, 29/2019 от 11.02.2019, №62/2018 от 01.04.2018, №97 от 27.05.2020, №136/18 от 09.01.2018, №149/18 от 09.01.2018, №176/2020 от 07.10.2020, №177/2020 от 08.10.2020, №180/2020 от 13.10.2020 пунктами 2.3, 2.4 установлено, что оплата выполненных работ по контракту производится не позднее 10 банковских дней после сдачи работ, объем и сроки, выполнения которых определены в задании. Основанием для оплаты выполненных работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки работ и счет-фактура.

Наличие задолженности ответчика перед истцом также подтверждается представленным в материалы дела актам сверки взаимных расчетов от 14.12.2021.

Согласно условиям контрактов оплата должна была быть произведена:

- по контракту №13-20 от 21.06.2016 – по 21.12.2020 (включительно), 

- по контракту №116/17 от 10.04.2017 – по 10.05.2017 (включительно),

- по контракту №28/2019 от 11.02.2019 – по 20.01.2020 (включительно), 

- по контракту 29/2019 от 11.02.2019 – по 20.01.2020 (включительно), 

- по контракту №58/18 от 04.06.2018 – по 09.01.2019 (включительно), 

- по контракту №59 от 05.06.2018 - по 09.01.2019 (включительно), 

- по контракту №62/2018 от 01.04.2018 – по 25.08.2018(включительно), 

- по контракту № 85 от 17.08.2020 – по 31.12.2020 (включительно), 

- по контракту № 97 от 27.05.2020 – по 11.06.2020 (включительно), 

- по контракту №136/18 от 09.01.2018 – по 29.01.2018 (включительно), 

- по контракту №149/18 от 09.01.2018 – по 29.01.2018 (включительно), 

- по контракту №174/2019 от 21.08.2019 – по 16.09.2019 (включительно), 

- по контракту №176/2020 от 07.10.2020 – по 19.10.2020 (включительно), 

- по контракту №177/2020 от 08.10.2020 – по 19.10.2020 (включительно), 

- по контракту №180/2020 от 13.10.2020 – по 26.10.2020 (включительно), 

- по контракту №235/2019 от 28.03.2019- по 22.07.2020 (включительно).

07.12.2021 истцом нарочно была вручена ответчику претензия № 1248 от 06.12.2021 с требованием об оплате неустойки.

Письмом от 15.12.2021 ответчик обязался произвести оплату в соответствии со следующим графиком:

- до 31.01.2022 – 1 000 000 рублей;

- до 28.02.2022 – 411 645 рублей 04 копейки.

В связи с просрочкой ответчиком принятых на себя обязанностей по оплате работ истец обратился в арбитражный суд с указанным иском.

Пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет сторонам возможность обеспечить исполнение обязательств, в том числе неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктами 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Расчет суммы неустойки, представленный истцом в исковом заявлении,  судом проверен и признан ошибочным по контрактам № 85 от 17.08.2020 и № 235/2019 от 28.03.2019 в части указания начала срока начисления неустойки.

Согласно статье 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Так по расчету истца срок начисления неустойки по контракту № 85 от 17.08.2020 начинает течь с 31.12.2020, хотя верным будет считать 01.01.2021, по контракту № 235/2019 от 28.03.2019 срок начисления неустойки начинает течь с 22.07.2020, хотя верным будет считать 23.07.2020.

Таким образом, взысканию с ответчика в пользу истца подлежит неустойка по контрактам:

-  № 85 от 17.08.2020 за период с 01.01.2021 по 10.02.2022 в сумме 23 006 рублей 67 копеек, 

- № 235/2019 за период с 23.07.2020 по 01.02.2022 в сумме 1 583 рубля 83 копейки.

Также  судом проверены и признаны ошибочными расчеты по контрактам №28/2019 от 11.02.2019, № 29/2019 от 11.02.2019, № 58/2018 от 04.06.2018, № 59 от 05.06.2018,  № 116/17 от 10.04.2017, 174/2019 от 21.08.2019, № 176/2020 от 07.10.2020, № 180/2020 от 13.10.2020.

Согласно статье 193 ГК РФ, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

С учетом того, что срок исполнения обязательства по контрактам приходится на нерабочий день (по контракту №28/2019 от 11.02.2019 – на 19.01.2020, по контракту №29/2019 от 11.02.2019 – на 19.01.2020, по контракту № 58/2018 от 04.06.2018 – на 30.12.18, по контракту № 59 от 05.06.2018 – на 08.01.2019,  по контракту № 116/17 от 10.04.2017 – на 07.05.2017,  по контракту №174/2019 от 21.08.2019 – на 15.09.2019, по контракту № 176/2020 от 07.10.2020 – на 18.10.2020, по контракту №180/2020 от 13.10.2020 – 25.10.2020), последним днем срока для оплаты работ в силу статьи 193 ГК РФ является – (по контракту №28/2019 от 11.02.2019 – 20.01.2020, по контракту №29/2019 от 11.02.2019 – 20.01.2020, по контракту № 58/2018 от 04.06.2018 – 09.01.19, по контракту № 59 от 05.06.2018 – 09.01.2019, по контракту № 116/17 от 10.04.2017 – 10.05.2017,  по контракту №174/2019 от 21.08.2019 – 16.09.2019, по контракту № 176/2020 от 07.10.2020 – 19.10.2020, по контракту №180/2020 от 13.10.2020 – 26.10.2020), т.е. ближайший следующий после нерабочего дня рабочий день.

Таким образом, взысканию с ответчика в пользу истца подлежит неустойка по контрактам:

- №28/2019 от 11.02.2019 за период с 21.01.2020 по 03.02.2022 в сумме 25 963 рублей 25 копеек, 

- № 29/2019 от 11.02.2019 за период с 21.01.2020 по 03.02.2020 в сумме 25 963 рублей 25 копеек, 

- № 58/2018 от 04.06.2018 за период с 10.01.2019 по 03.02.2022 в сумме 27 136 рублей, 

- № 59 от 05.06.2018 за период с 10.01.2019 по 03.02.2022 в сумме 23 040 рублей 97 копеек,  

- № 116/17 от 10.04.2017 за период с 11.05.2017 по 10.02.2022 в сумме 34 285 рублей 82 копеек, 

- №174/2019 от 21.08.2019 за период с 17.09.2019 по 03.02.2022 в сумме 29 614 рублей, 

- № 176/2020 от 07.10.2020 за период с 20.10.2020 по 08.02.2022 в сумме 2 027 рублей 25 копеек, 

- № 180/2020 от 13.10.2020 за период с 27.10.2020 по 02.02.2022 в сумме 1972 рублей, 

Всего, с учетом перерасчета суда, сумма неустойки, подлежащая взысканию с ответчика в пользу истца, составит 318 689 рублей 64 копеек.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску распределяются судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьей 110, частью 5 статьи 170, статьей 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Гражданстройпроект" о взыскании неустойки по контрактам  № 13-20 от 23.07.2020, № 28/2019 от 11.02.2019, № 29/2019 от 11.02.2019, № 58/2018 от 04.06.2018, № 59 от 05.06.2018,  № 62/2018 от 01.04.2018, № 85 от 17.08.2020, № 97 от 27.05.2020, № 136/18 от 09.01.2018, № 149/18 от 09.01.2018, № 174/2019 от 21.08.2019, № 176/2020 от 07.10.2020, № 177/2020 от 08.10.2020, № 180/2020 от 13.10.2020, № 235/2019 от 28.03.2019 в сумме 319 674 рублей 55 копеек удовлетворить частично. 

Взыскать с Администрации рабочего поселка Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Гражданстройпроект" (ОГРН 

<

***>) неустойку в сумме 318 689 рублей 64 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 364 рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Гражданстройпроект" (ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 18 168 рублей.

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 настоящего Кодекса.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья

О.В. Суворова