ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  № 09АП-15769/2024

Дело № А40-256919/2023

г. Москва

04 апреля 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 03 апреля 2024 года  Постановление изготовлено в полном объеме 04 апреля 2024 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

Председательствующего судьи: Е.А. Птанской, судей: Е.А. Ким, О.Н. Лаптевой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Хрущак,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  на решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 января 2024 года  

по делу № А40-256919/23, принятое судьей Л.А. Куклиной,  по иску Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к Акционерному обществу «Мичуринский Локомотиворемонтный завод «Милорем» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании неустойки в размере 998 820 руб. 04 коп. 

при участии в судебном заседании: от истца: не явился, извещен, от ответчика: не явился, извещен. 

УСТАНОВИЛ:

ОАО «РЖД» (далее - Истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с  исковым заявлением о взыскании с АО «МЛРЗ МИЛОРЕМ» (далее - Ответчик) 998 820  руб. 04 коп. неустойки на основании ст.ст. 12, 309, 310, 330 ГК РФ.  

 Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2024. требования  удовлетворены частично в размере 600 000 рублей на основании ст. 333 ГК РФ.  

 Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец обратился с  апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить в  части уменьшения размера неустойки, исковые требования удовлетворить в полном  объеме, ссылаясь на неправомерное уменьшение размера пени.  

 В судебное заседание представитель истца не явился, извещен.  

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, просил рассмотреть  дело в его отсутствие, отзыв на жалобу представил.  

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей  266, ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив  доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, находит  оснований для отмены или изменения решения суда на основании следующего.  

 Как следует из материалов дела и установлено судом, 15 февраля 2018 г. между  истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен договор № 2786189 на  выполнение работ по ремонту и модернизации тягового подвижного состава, в  соответствии с которым Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя  обязательства произвести ремонт и/или модернизацию локомотивов 2 серии М62,  ДМ62, 2М62 в/и, ЗМ62 в/и (далее - ТПС) в объеме согласно программам ремонта, а  также, в случае необходимости, дополнительные работы. В обоснование исковых  требований истец указывает, что 02 марта 2023 г. выявлен дефект тепловоза.  

Для устранения выявленных дефектов тепловоз 2М62у № 370 передан  ремонтному предприятию по акту формы ТУ-162 от 14 марта 2023 г. № 162-9411-  230303051500.  

В рассматриваемом случае поставка запасных частей осуществлялась (накладная  от 4 мая 2023 г. № 05.019), срок выполнения гарантийного ремонта составляет 10  календарных дней.  

Срок устранения дефектов тепловоза, предусмотренный п. 18 приложения № 25 к  договору, истек 24 марта 2023 г. 31 мая 2023 г. выявленные дефекты локомотива  устранены.  

Просрочка устранения дефекта тепловоза составила 68 календарных дней - с 24  марта 2023 г. по 31 мая 2023 г. включительно.  

Пунктом 9.2 договора предусмотрено, что в случае, если по вине подрядчика  нарушаются определенные согласно пункту 5.1 договора сроки выполнения работ, а  также сроки устранения дефектов, согласно пунктам 16 и 18 приложения № 25 к  договору, подрядчик уплачивает заказчику неустойку, размер которой рассчитывается  по приведенной в договоре формуле.  

Истцом в адрес ответчика направлена претензия о необходимости оплатить  предусмотренную договором неустойку, оставленная ответчиком без удовлетворения.  

Принимая во внимание, что ответчиком нарушены сроки выполнения работ,  истцом правомерно начислена неустойка на общую сумму 998 820 руб. 04 коп.  согласно представленному в материалы дела расчету истца.  

Расчет неустойки судом первой инстанции проверен и признан правильным. 

Ответчик просил уменьшить размер взыскиваемой неустойки, применив ст. 333  ГК РФ.  

Суд, руководствуясь ст. 71 АПК РФ, оценив доказательства по своему  внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, посчитал  заявленную истцом сумму штрафа явно несоразмерной последствиям нарушения  обязательства и уменьшил ее в порядке ст. 333 ГК РФ до 600 000 руб.  

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции  необоснованно применил положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации, снизив неустойку, отклоняются на основании следующего.  

Согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если  подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения  обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом,  осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить  неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении. (пункт 1).  Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом,  осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных  

случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором  размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды (пункт 2).  

Таким образом, законодатель, предусмотрев неустойку в качестве способа  обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их  неисполнение или ненадлежащее исполнение, предоставил суду право снижения  размера неустойки в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям  нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или  договорной.  

В соответствии с правовой позицией Конституционного суда, изложенной в  Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 N 263-О,  при применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд обязан  установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и  оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в  результате конкретного правонарушения.  

Разрешение данного вопроса при наличии заявления ответчика о применении  статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не противоречит положениям  статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в буквальном ее толковании и  ее конституционно-правовому смыслу, выраженному в Определениях  Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 N 263-О, а также от  15.01.2015 N 7-О, согласно которому предоставленная суду возможность снижать  размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения  обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе,  которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера  неустойки, то есть, по существу, на реализацию требования статьи 17 (часть 3)  Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод  человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. В  соответствии со статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации именно  законодатель устанавливает конкретные основания и пределы необходимых  ограничений прав и свобод гражданина в целях защиты прав и законных интересов  других лиц. Это касается и свободы договора при определении на основе федерального  закона таких его условий, как размеры неустойки, - они должны быть соразмерны  указанным в этой конституционной норме целям.  

Такая правовая позиция согласуется с разъяснениями вышестоящего суда.  Пунктом 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" установлено,  что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее  явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть  уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

В соответствии с пунктом 73 указанного Постановления Пленума Верховного  Суда Российской Федерации бремя доказывания несоразмерности неустойки и  необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и  необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный  размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения  обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56  Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 65  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Согласно пунктам 74, 75 данного Постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации, возражая против заявления об уменьшении размера неустойки,  кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330  Гражданского кодекса Российской Федерации), но вправе представлять доказательства  

того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора,  действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например,  указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам  или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период,  валютных курсов и т.д.). При этом при оценке соразмерности неустойки последствиям  нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать  преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное  пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для  должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского  кодекса Российской Федерации).  

Следовательно, суд, рассматривая заявление о снижении неустойки, обязан  установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и  оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в  результате конкретного правонарушения.  

Суд первой инстанции счел необходимым применить статью 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации и снизить размер неустойки до 600 000 руб., указав  именно на соблюдение баланса интересов сторон и явную несоразмерность неустойки  последствиям нарушения обязательств.  

Судебная коллегия суда апелляционного суда соглашается с выводом суда первой  инстанции, что данной суммой баланс интересов сторон соблюден.  

 При совокупности изложенных обстоятельств суд апелляционной инстанции  находит доводы апелляционной жалобы несостоятельными, оснований для отмены  либо изменения решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.  

 Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием  для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.  

 Расходы по государственной пошлине относятся на заявителя апелляционной  жалобы согласно ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

 Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 января 2024 года по делу 

 № А40-256919/23 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без  удовлетворения.  

Взыскать с Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в  доход федерального бюджета 3000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины за  рассмотрение апелляционной жалобы.  

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную  силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня  изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.  

Председательствующий судья Е.А. Птанская 

Судьи:  Е.А. Ким 

 О.Н. Лаптева