﻿

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-59210/2018

18 сентября 2019 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена     12 сентября 2019 года

Постановление изготовлено в полном объеме  18 сентября 2019 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Черемошкина В.В.

судей  Слобожанина В.Б., Сотов И.В.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарь судебного заседания Панкова Н.А., 

при участии:  

от истца: Белоножкин А.Ю. (доверенность от 04.07.2018) 

от ответчика: 1) Ткачев В.Т. (доверенность от 12.08.2019); Семикин А.Ю. (доверенность от 12.08.2019); 2) Якучева И.С. (доверенность от 24.05.2018; 3) Шомесов Д.В. (доверенность от 03.01.2019); 4) не явился, извещен 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-9128/2019, 13АП-8680/2019)  (заявление)  ООО «Ростовские тепловые сети» на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.02.2019 по делу № А56-59210/2018 (судья Домрачева Е.Н.), принятое

по иску общества с ограниченной ответственностью «Ростовские тепловые сети»

к обществу с ограниченной ответственностью «Волжские тепловые сети»; акционерному обществу «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СВАРОГ»; обществу с ограниченной ответственностью «Астраханские тепловые сети»; конкурсный управляющий ФЕЛИНСКИЙ А.В. 

о взыскании, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Ростовские тепловые сети» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к акционерному обществу «Энергопроект», конкурсному управляющему Фелинскому Александру Валентиновичу, обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СВАРОГ», обществу с ограниченной ответственностью «Волжские тепловые сети», обществу с ограниченной ответственностью «Астраханские тепловые сети» о признании недействительной сделки по передаче АО «Энергопроект» в уставный капитал ООО «Управляющая компания СВАРОГ» вклада - права требования на сумму 642 826 825 руб. 98 коп. к ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» на сумму 370 563 800 руб.98 коп., возникшим из договоров подряда от 01.08.2013 №02-261, №3-261, №13/2-225, №13/2- 226, №13/2-226, №13/2-227, №13/2-228, №13/2-229 (в части задолженности и неустойки), заключенных между ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» и ЗАО «Интегратор энергетического комплекса», оформленную актом приема-передачи от 20.07.2016 и решением единственного участника ООО «Управляющая компания  СВАРОГ» Тетерятникова Дениса Владимировича от 20.07.2016 о принятии АО «Энергопроект» в ООО «Управляющая компания СВАРОГ», с долей участника 42,9273%.

Судом первой инстанции в порядке статьи 132 АПК РФ принят встречный иск Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СВАРОГ» к обществу с ограниченной ответственностью «Ростовские тепловые сети» (далее – ответчик по встречному иску) о взыскании задолженности в размере 195 051 234,80 руб., неустойки в размере 100 000 руб., неустойку на сумму задолженности (195 051 234,80 руб.) исходя из 1/360 ставки рефинансирования с 01.11.2018 до дня фактического погашения задолженности.

Судом принято уточнение встречного иска в порядке статьи 49 АПК РФ, размер требований составил: задолженность - 195 051 234,80 руб., неустойка на 09.01.2019г. в размере 66 045 973,55 руб. на сумму задолженности (195 051 234,80 руб.), неустойка на сумму задолженности (195 051 234,80 руб.) исходя из 1/360 ставки рефинансирования с 10.01.2019г. до дня фактического погашения задолженности.

Решением от 19.02.2019 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в удовлетворении иска ООО «Ростовские тепловые сети» к акционерному обществу «Энергопроект», конкурсному управляющему Фелинскому Александру Валентиновичу, обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СВАРОГ», обществу с ограниченной ответственностью «Волжские тепловые сети», обществу с ограниченной ответственностью «Астраханские тепловые сети» о признании недействительной сделки по передаче АО «Энергопроект» в уставный капитал ООО «Управляющая компания СВАРОГ» вклада - права требования на сумму 642 826 825 руб. 98 коп. – отказал. Встречный иск ООО «Управляющая компания СВАРОГ» удовлетворил. Взыскал с общества с ограниченной ответственностью ООО «Ростовские тепловые сети» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СВАРОГ» задолженность в сумме 195 051 234, 80 pyб., неустойку по состоянию на 09.01.2019 в размере 66 045 973,55 руб. на сумму задолженности 195 051 234,80 руб., неустойку на сумму задолженности 195 051 234,80 руб. исходя из 1/360 ставки рефинансирования с 10.01.2019 до дня фактического погашения задолженности, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Не согласившись с решением суда первой инстанции ООО «Ростовские тепловые сети» обратилось с апелляционной жалобой в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

В судебном заседании от 12.09.2019 представители сторон представили подписанный сторонами проект мирового соглашения и заявили совместное ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу. 

В соответствии со статьей 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ, если это не противоречит закону, не нарушает права других лиц.

Согласно части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса.

Форма и содержание мирового соглашения, представленного лицами, участвующими в деле, соответствует нормам статьи 140 АПК РФ, волеизъявление сторон не противоречит положениям статьи 138 АПК РФ и фактическим обстоятельствам спорных правоотношений. Мировое соглашение подписано представителями сторон, имеющими на то полномочия.

Суд апелляционной инстанции не имеет объективных оснований для отклонения ходатайства сторон об утверждении мирового соглашения по основаниям части 6 статьи 141 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, обсудив условия мирового соглашения и проверив их соответствие закону, апелляционная коллегия пришла к выводу, что данное мировое соглашение заключено в интересах сторон, не противоречит законам, иным нормативным актам и не нарушает права других лиц.

При таких обстоятельствах мировое соглашение подлежит утверждению.

В связи с утверждением мирового соглашения обжалуемое решение суда подлежит отмене, а производство по делу прекращению в силу части 2 статьи 150 АПК РФ. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные частью 3 статьей 150 АПК РФ сторонам известны.

Утверждение мирового соглашения, является самостоятельным основанием для отмены решения суда первой инстанции, не связанной с применением норм статьи 270 АПК РФ.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), при заключении мирового соглашения до принятия решения Верховным Судом Российской Федерации, арбитражными судами возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины. 

Таким образом, ООО «Ростовские тепловые сети» надлежит возвратить из федерального бюджета 3 000 рублей государственной пошлины, уплаченной при подаче первоначального иска, ООО «УК «СВАРОГ» 100 000 рублей государственной пошлины при подаче встречного иска. 

А также в силу подпункта  3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ – 3 000 руб. государственной пошлины, уплаченной при подаче апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 141, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 19.02.2019 по делу №  А56-59210/2018 отменить.

 Утвердить мировое соглашение по делу № А56-59210/2018 от 12.09.2019 заключенное между Истцом (Ответчик по встречному исковому заявлению) - ООО «Ростовские тепловые сети», в лице представителя Белоножкина Андрея Юрьевича, действующего на основании доверенности от 04.07.2018 № 61АА6001264, с одной стороны, и Ответчиками (Истецы по встречному исковому заявлению) – ООО «Управляющая компания СВАРОГ», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице представителя Шомесова Дениса Валерьевича, действующего на основании доверенности от 21.05.2019 б/н, с другой стороны, ООО «Астраханские тепловые сети», именуемое в дальнейшем «Ответчик-2», в лице представителя Сигарева Виктора Васильевича, действующего на основании доверенности от 04.02.2019 № 115, с третьей стороны, ООО «Волжские тепловые сети», именуемое в дальнейшем «Ответчик-3», в лице представителя Сигарева Виктора Васильевича, действующего на основании доверенности от 16.10.2018 № 49, с четвертой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на следующих условиях: 

«1. Истец полностью отказывается от исковых требований к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СВАРОГ», акционерному обществу «Энергопроект», конкурсному управляющему Фелинскому Александру Валентиновичу, обществу с ограниченной ответственностью «Волжские тепловые сети», обществу с ограниченной ответственностью «Астраханские тепловые сети» о признании недействительной сделки по передаче АО «Энергопроект» в уставный капитал ООО «Управляющая компания СВАРОГ» вклада - права требования на сумму 642 826 825 руб. 98 коп., в том числе к ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» на сумму 370 563 800 руб. 98 коп., возникшим из договоров подряда от 01.08.2013 № 02-261, № 03-261, № 13/2-225, № 13/2-226, № 13/2-227, № 13/2-228, № 13/2-229 (в части задолженности и неустойки), заключенных между ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» (в настоящее время - ООО «Ростовские тепловые сети») и ЗАО «Интегратор энергетического комплекса» (в настоящее время - АО «Энергопроект»), оформленную актом приема-передачи от 20.07.2016 и решением единственного участника ООО «Управляющая компания СВАРОГ» Тетерятникова Дениса Владимировича от 20.07.2016 о принятии АО «Энергопроект» в ООО «Управляющая компания СВАРОГ», с долей участия 42,9273%, а также требований о применении последствий недействительности данной сделки в виде возврата переданных прав требований в конкурсную массу должника.

1.1. OOO «Ростовские тепловые сети» передает, а ООО «Управляющая компания СВАРОГ» принимает имеющиеся права требования к АО «Энергопроект», включенные в реестр требований кредиторов АО «Энергопроект» (определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.01.2017 по делу №А56-90379/2015) в размере 62 377 819,23 руб., подтвержденные решением Арбитражного суда Волгоградской области от 22.01.2016 по делу № А12-38945/2015, включая требования об оплате неустойки в сумме 30 897 393, 85 рублей за просрочку исполнения по договорам подряда от 01.08.2013 № 02-261, № 03-261 и требования об оплате неустойки в сумме 31480 425,38 руб. за просрочку исполнения по договорам подряда от 01.08.2013 № 13/2-225, № 13/2-226, № 13/2-227, № 13/2-228, №13/2-229.

ООО «Ростовские тепловые сети» передает, а ООО «Управляющая компания СВАРОГ» принимает имеющиеся права требования к АО «Энергопроект», не заявленные в реестр требований кредиторов АО «Энергопроект» в размере 24 038 459,93 руб., подтвержденные решением Арбитражного суда Волгоградской области от 03.11.2016 по делу А12-45014/16.

Вышеуказанные права требования, в том числе права кредитора в деле о банкротстве АО «Энергопроект» (А56-90379/2015), переходят к ООО «Управляющая компания СВАРОГ» с момента утверждения настоящего мирового соглашения Тринадцатым арбитражным апелляционным судом. При этом ООО «Ростовские тепловые сети» обязуется, при необходимости, подписать и предоставить в суд для осуществления правопреемства в рамках дела № А56-90379/2015 акт приема-передачи прав требований, а также при необходимости обеспечить участие своего представителя в судебном заседании при рассмотрении вопроса о процессуальном правопреемстве и поддержать заявление ООО «Управляющая компания СВАРОГ» о процессуальном правопреемстве.

ООО «Ростовские тепловые сети» гарантирует, что на момент утверждения настоящего мирового соглашения передаваемые права требования не погашены, никому не отчуждены, не заложены, третьим лицам не переданы, в доверительное управление, в качестве вклада в уставный капитал юридического лица не переданы.

До момента осуществления правопреемства в суде, Истец не будет осуществлять каких-либо действий в качестве конкурсного кредитора, помимо предусмотренных пунктом 6 настоящего Мирового соглашения, а также при получении соответствующего указания от ООО «Управляющая компания СВАРОГ».

2.	ООО «Ростовские тепловые сети» признает задолженность Истца перед Ответчиком в размере 185 276 206 (Сто восемьдесят пять миллионов двести семьдесят шесть тысяч двести шесть) рублей 87 копеек, включающую в себя:

Стоимость работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных жилых домах, выполненных правопредшественниками Ответчика по договорам подряда от 01.08.2013 № 02-261, № 03-261, № 13/2-225, № 13/2-226, № 13/2-227, № 13/2-228, предъявленная по делу № А56-59210/2018, в размере 79 276 771 (Семьдесят девять миллионов двести семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят один) рубль 00 копеек;

Неустойку, рассчитанную и начисленную на сумму задолженности, предъявленную по делу № А56-59210/2018, на дату 03 сентября 2019г. в размере 77 799 435 (семьдесят семь миллионов семьсот девяносто девять тысяч четыреста тридцать пять) рублей 87 копеек;

2.3.	Судебные расходы Ответчика по делу №А56-59210/2018 в размере 28 200 000 (двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.

3.	Задолженность в размере, предусмотренном пунктом 2 настоящего мировогосоглашения, оплачивается Истцом в следующие сроки:

Задолженность, указанная в пункте 2.1 настоящего Мирового соглашения, - в срок не позднее 15 октября 2019 года,

Задолженность, указанная в пункте 2.2 настоящего Мирового соглашения, - в срок не позднее 01 ноября 2019 года,

Задолженность, указанная в пункте 2.3 настоящего Мирового соглашения, - в срок не позднее 10 ноября 2019 года.

Оплата производится в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ответчика:

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СВАРОГ"

ИНН:

7802812391

КПП:

780601001

ОГРН:

1129847032578

ОКПО:

11152658

Расчетный

счет:

40702810532130004913

Банк:

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК:

044030786

Корр. счет:

30101810600000000786

(В случае изменения банковских реквизитов ООО «Управляющая компания СВАРОГ», оплата производится по измененным реквизитам, которые будут предоставлены Истцу от ООО «Управляющей компании СВАРОГ» до даты выполнения оплаты).

Досрочная выплата без согласия Ответчика, допускается только при единовременном полном погашении всей суммы задолженности (пункт 2 настоящего Мирового соглашения) или всей суммы соответствующего предстоящего платежа (пункты 2.1-2.3 настоящего Мирового соглашения).

3.4. В случае нарушения сроков, указанных в пунктах 3.1, 3.2, 3.3 настоящего Мирового соглашения, на следующий календарный день с даты просрочки срока оплаты по пункту 3.1 и/или пункту 3.2 и/или пункту 3.3 настоящего Мирового соглашения Истец в срок 2 рабочих дня выплачивает Ответчику штраф в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей за каждое нарушение срока оплаты, при этом направление/вручение предварительного требования от Ответчика для уплаты штрафа Истцом не требуется. В случае допущенного нарушения срока оплаты, ООО «Управляющая компания СВАРОГ» также, на основании одностороннего уведомления, вправе потребовать перечисления невыплаченной суммы долга и штрафов досрочно в полном объеме.

4. С учетом соглашений, достигнутых Сторонами (пункты 1-3 настоящего мирового соглашения):

Ответчик отказывается от остальной части исковых требований в размере 87 574 463,80 руб. по встречному иску по делу №А56-59210/2018 (справочно - сумма взыскания по встречному иску по решению суда в деле А56-59210/2018, рассчитанная с учетом неустойки на дату 03.09.2019 составила - 272 850 670,67 руб.), а также от любых иных требований к Истцу, вытекающих из договоров подряда от 01.08.2013 № 02-261, № 03-261, № 13/2-225, № 13/2-226, № 13/2-227, № 13/2-228, № 13/2-229, в том числе о взыскании основного долга и неустойки (штрафа, пени).

Ответчик признает сумму судебных расходов в размере 348 692 (триста сорок восемь тысяч шестьсот девяносто два) рубля 00 копеек, взысканных в пользу ООО «Управляющая компания СВАРОГ» определением Арбитражного суда Волгоградской области от 09.09.2019 по делу № А12-29785/2017, в связи с чем отказывается от требований о взыскании иных судебных расходов по делу № А12-29785/2017, обязуется не подавать апелляционную и кассационную жалобу на указанный в настоящем пункте судебный акт о взыскании судебных расходов и не предпринимать иных действий, направленных на отмену (изменение) указанного судебного акта.

Ответчик признает сумму судебных расходов в размере 646 323 (шестьсот сорок шесть тысяч триста двадцать три) рубля 85 копеек, взысканных в пользу ООО «Управляющая компания СВАРОГ» определением Арбитражного суда Волгоградской области от 28.05.2019 по делу № А12-29485/2017, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.09.2019, в связи с чем отказывается от требований о взыскании иных судебных расходов по делу № А12-29485/2017, обязуется не подавать кассационную жалобу на указанные в настоящем пункте судебные акты о взыскании судебных расходов и не предпринимать иных действий, направленных на отмену (изменение) указанных судебных актов.

4.4.	В случае нарушения Ответчиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Мирового соглашения, Ответчик в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменного требования Истца выплачивает Истцу штраф в размере 28 024 034 (двадцать восемь миллионов двадцать четыре тысячи тридцать четыре) рубля 71 копейка.

Письменное требование Истца, предусмотренное настоящим пунктом, должно содержать указание на сумму штрафа, подлежащую оплате Ответчиком, реквизиты для оплаты суммы штрафа и считается полученным Ответчиком в случае вручения письменного требования непосредственно Ответчику (его уполномоченному представителю), либо в случае доставки письменного требования, направленного почтовым отправлением, по адресу Ответчика, указанному в едином государственном реестре юридических лиц на момент направления письменного требования.

4.5.	В случае нарушения Ответчиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Мирового соглашения, Ответчик в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменного требования Ответчика-2 выплачивает Ответчику-2 штраф в размере 16 588 281 (шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести восемьдесят один) рубль 75 копеек.

Письменное требование Ответчика-2, предусмотренное настоящим пунктом, должно содержать указание на сумму штрафа, подлежащую оплате Ответчиком, реквизиты для оплаты суммы штрафа и считается полученным Ответчиком в случае вручения письменного требования непосредственно Ответчику (его уполномоченному представителю), либо в случае доставки письменного требования, направленного почтовым отправлением, по адресу Ответчика, указанному в едином государственном реестре юридических лиц на момент направления письменного требования.

ООО «Ростовские тепловые сети» подтверждают, что ООО «Волжские тепловые сети», ООО «Астраханские тепловые сети» не имеют возражений против признания ООО «Ростовские тепловые сети» задолженности Истца перед Ответчиком, установленной в Разделе 2 настоящего Мирового соглашения.

С учетом соглашений, достигнутых Сторонами (пункты 1-4 настоящего мирового соглашения), Истец отказывается от всех требований, заявленных по делу №А56-90379/2015 о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Энергопроект», в том числе об оспаривании сделок, о признании незаконными решений (действий) конкурсного управляющего Фелинского Александра Валентиновича, о привлечении лиц, контролирующих должника, к субсидиарной ответственности, жалоб на действия конкурсного управляющего, кроме требований о включении в реестр требований кредиторов, передаваемых в соответствии с пунктом 1.1. Ответчику. Соответствующие отказы подаются в соответствующие судебные инстанции не позднее 20.09.2019, но в любом случае до даты соответствующих судебных заседаний.

6.1. В случае невыполнения ООО «Ростовские тепловые сети» любого из обязательств, предусмотренных п. 1.1 настоящего мирового соглашения, 000 «Ростовские тепловые сети» обязуется выплатить штраф Ответчику в размере 86 416 279,16 руб. с момента получения требования Ответчика.

Настоящее мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом.

Настоящее мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Сторонам известны и понятно.

Настоящее мировое соглашение подлежит утверждению Тринадцатым арбитражным апелляционным судом по делу № А56-59210/2018.

 Настоящее мировое соглашение составлено в 5-и подлинных экземплярах - по одному для Истца, Ответчика, Ответчика-2, Ответчика-3 и 1 экземпляр - для оставления в материалах дела».

Производство по делу и апелляционной жалобе прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Ростовские тепловые сети» из федерального бюджета 3 000 рублей государственной пошлины по первоначальному иску.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СВАРОГ» из федерального бюджета 100 000 рублей государственной пошлины по встречному иску. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Ростовские тепловые сети» из федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины по апелляционной жалобе. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Черемошкина

 

Судьи

 

В.Б. Слобожанина

 И.В. Сотов