1.37/2022-42857(2) 

 

Арбитражный суд Псковской области ул. Свердлова, 36, г. Псков, 180000 http://pskov.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А52-5433/2021

город Псков

05 сентября 2022 года

Руководствуясь статьями 167-170,110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить в части. 

Взыскать с Администрации Псковского района в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Шельф Северо-Запад» 2 929 553 руб. 26 коп. основного долга и 519  507 руб. 44 коп. неустойки за период с 01.12.2020 по 05.09.2022, кроме того неустойку  начиная с 06.09.2022 рассчитанную на сумму основного долга исходя из одной трехсотой  ставки ЦБ РФ по день фактической оплаты долга, а также судебные расходы по оплате  экспертизы в сумме 91 571 руб. 18 коп.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить в части. 

Уменьшить цену работ по муниципальному контракту от 08.10.2019   № 01573000069190001000001 на выполнение работ по объекту: "Строительство причала в  д. Толбица Псковского района" в части возмещения затрат, связанных с организацией  рельефа и устройства подъездов, до 1 440 992 руб. 45 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Шельф Северо-Запад» в  пользу Администрации Псковского района 151 019 руб. 94 коп. неустойки.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. Произвести зачет первоначального и встречного иска. 

По результатам произведенного зачета взыскать с Администрации Псковского  района в пользу общества с ограниченной ответственностью «Шельф Северо-Запад» 2 929  553 руб. 26 коп. основного долга, 368 487 руб. 50 коп. неустойки, кроме того неустойку  начиная с 06.09.2022 рассчитанную на сумму основного долга исходя из одной трехсотой  

ставки ЦБ РФ по день фактической оплаты долга, а также судебные расходы по оплате  экспертизы в сумме 91571 руб. 18 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Шельф Северо-Запад» в  доход федерального бюджета 14025 руб. госпошлины.  

Финансово-экономическому отделу Арбитражного суда Псковской области со  счета средств, поступивших во временное распоряжение Арбитражного суда Псковской  области, перечислить Федеральному государственному бюджетному образовательному  учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский государственный  архитектурно-строительный университет» 100 000 руб. за проведение экспертизы по счету   № 4-12-2/22/129 от 31.05.2022.  

На решение в течение месяца после его принятия может быть подана  апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Псковской области.  

Судья Л.В. Алексеева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 15.12.2021 2:55:16

 Кому выдана Алексеева Любовь Владимировна