1692/2017-222326(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-27467/2017

г. Казань

26 октября 2017 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи  Прокофьева В.В., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного  заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  иску Общества с ограниченной ответственностью "ЖИК Строй", г.Казань (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью  "ГеоТехСтройПроект", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  400 000 руб. 00 коп. неотработанного аванса, 1 796 руб. 00 коп. неустойки в соответствии с п.  9.6 по договору субподряда № 179-ЖИК от 25.04.2016г. за период с 25.04.2016г. по  18.07.2017г., 1 432 000 руб. 00 коп. неустойки в соответствии с п. 9.7 по договору субподряда   № 179-ЖИК от 25.04.2016г. за период с 25.07.2016г. по 18.07.2017г., 1 432 000 руб. 00 коп.  неустойки в соответствии с п. 9.8 по договору субподряда № 179-ЖИК от 25.04.2016г. за  период с 25.07.2016г. по 18.07.2017г., 3 600 руб. 00 коп. процентов за пользование чужими  денежными средствами за период с 19.07.2017г. по 23.08.2017г.,  

с участием: от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 01.06.2017г., от ответчика – не явился, извещен, 

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ГеоТехСтройПроект",  

г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  

ответственностью "ЖИК Строй", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 400 000  

руб. неосновательного обогащения, 46 677 руб. 26 коп. процентов за пользование чужими  денежными средствами.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ГеоТехСтройПроект",  г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  госпошлину в размере 11 914 руб.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЖИК Строй", г.Казань  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в  размере 80 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Судья В.В. Прокофьев