АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть) 

«

Дело № А38-6676/2018

г. Йошкар-Ола

10» октября 2018 года

Арбитражный суд Республики Марий Эл  

в лице судьи Фурзиковой Е.Г. 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания  секретарем ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Гарант» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к ответчику Республике Марий Эл в лице Министерства строительства, архитек- туры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл  

о взыскании неустойки 

третьи лица государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл  «Мостремстрой» и Министерство финансов Республики Марий Эл  

с участием представителей: 

от истца – не явился, извещен, заявил о рассмотрении дела в его отсутствие,  

от ответчика, РМЭ в лице Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ, – не явился, извещен по правилам ста- тьи 123 АПК РФ,  

от третьего лица, Минфина РМЭ, – ФИО2 по доверенности, 

от третьего лица, ГУП РМЭ «Мостремстрой», – не явился, извещен по прави- лам статьи 123 АПК РФ,  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Взыскать с Республики Марий Эл в лице Министерства строительства, ар- хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл за счет  казны Республики Марий Эл в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Сервис-Гарант» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере  233 592 руб. 80 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в сум- ме 7672 руб.  

2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Сервис-Гарант»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государ- 

ственную пошлину в сумме 908 руб. 39 коп., уплаченную по платежному поруче- нию № 289 от 04.07.2018. Выдать справку на возврат государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики  Марий Эл.  

Судья Е.Г. Фурзикова