38_14236622  

Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-29965/23

17 июля 2023 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в лице судьи Кулматова Т.Ш., при ведении протокола  судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  

ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>)  к АО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 

<

***>)  

с требованиями, с учетом удовлетворения ходатайства об изменении суммы исковых  требований:  

Обязать АО «Мособлэнерго», в течение одного месяца со дня вступления в законную силу  судебного акта исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического  присоединения энергопринимающих устройств Индивидуального предпринимателя ФИО2 ЛЭП-0,4 кВ для энергоснабжения объекта/ВРУ жилого дома с кадастровым  номером 50:10:0060206:668, расположенного по адресу: 

<

...>  кадастровый номер: 50:10:0060206:8, в том числе по обеспечению готовности объектов  электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к  присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в  случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов  электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом  следующих характеристик:  

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 165 кВт; - категория надежности третья; 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,4 кВ;  

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 15 кВт.  

взыскать с АО «Мособлэнерго» в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 неустойку в размере 80451,29 рублей, согласно п. 17 Договора № 2014247/ЦА от  07.12.2020;  

взыскать с АО «Мособлэнерго», в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 судебную неустойку в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки  исполнения решения суда по день его фактического исполнения.  

взыскать с АО «Мособлэнерго» в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2:  

- расходы за оказание юридических услуг в размере 60 000 руб.; 

- по оплате госпошлины в размере 9218 руб. 

при участии в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, согласно  протоколу судебного заседания,  

руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-170, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. 

Обязать АО «Мособлэнерго», в течение одного месяца со дня вступления в законную силу  судебного акта исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического  присоединения энергопринимающих устройств Индивидуального предпринимателя ФИО2 ЛЭП-0,4 кВ для энергоснабжения объекта/ВРУ жилого дома с кадастровым  номером 50:10:0060206:668, расположенного по адресу: 

<

...>  кадастровый номер: 50:10:0060206:8, в том числе по обеспечению готовности объектов  электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к  присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в  случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов  электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом  следующих характеристик:  

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 165 кВт; - категория надежности третья; 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,4 кВ;  

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 15 кВт. 

Взыскать с АО «Мособлэнерго» в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2, неустойку в размере 80451,29 рублей, согласно п. 17 Договора № 2014247/ЦА  от 07.12.2020;  

Взыскать с АО «Мособлэнерго», в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 судебную неустойку в размере 500 рублей за каждый день просрочки  исполнения решения суда по день его фактического исполнения.  

Взыскать с АО «Мособлэнерго», в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2:  

- расходы за оказание юридических услуг в размере 20 000 руб.; - расходы по оплате госпошлины в размере 9218 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. Выдать исполнительный лист в порядке, предусмотренном ст. 319 АПК РФ. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятом арбитражном  апелляционном суде.  

Судья Т.Ш. Кулматов