АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-11204/2022

11 октября 2022 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 октября 2022 года

В полном объеме решение изготовлено 11 октября 2022 года

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чекурды Е.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Амурское» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «АНТЕЙ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 818 633 руб. 31 коп.,

в судебном заседании приняли участие:

от истца – ФИО2 по доверенности от 20.12.2021 (личность удостоверена паспортом гражданина РФ, диплом о высшем юридическом образовании  на обозрение суда представлен),

от ответчика – не явились;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Амурское» (далее – ООО «Амурское», истец)  обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Антей» (далее – ООО «Антей», ответчик) о взыскании 818 633 руб. 31 коп., в том числе: 399 259 руб. 51 коп. задолженности за выполненные работы, 419 373 руб. 80 коп. неустойки за период с 24.11.2020 по 03.02.2022, с дальнейшим начислением неустойки в размере 0,1 % за каждый день просрочки, начиная с 04.02.2022 по день фактической оплаты задолженности, а также судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В ходе рассмотрения дела истец представил уточнения иска, с учетом уточнений просил взыскать с ответчика 818 633 руб. 31 коп., в том числе: 399 259 руб. 51 коп. задолженности за выполненные работы, 419 373 руб. 80 коп. неустойки за период с 24.11.2020 по 03.02.2022, с дальнейшим начислением неустойки в размере 0,1 % за каждый день просрочки, начиная с 01.10.2022 по день фактического исполнения обязательства, а также судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Уточнения приняты судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В судебном заседании представитель истца поддержал уточненные исковые требования.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, отзыв на иск, доказательства оплаты в материалы дела не представил.

На основании статей 123, 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика по имеющимся в деле доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил следующее.

01.06.2019 между ООО «Амурское» (подрядчик) и ООО «Антей» (заказчик) заключен договор строительного подряда от 15.06.2020 № 1/06-2019 (далее – договор), согласно условиям которого подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своим оборудованием электромонтажные работы в рамках ремонта 3-этажного жилого дома, располагающегося по адресу: 

<

...>, в соответствии с утвержденными заказчиком сметами (приложение № 1 к договору).  Стоимость работ с учетом стоимости используемых материалов определяется в соответствии со сметами (приложение № 1, 2) являющимися неотъемлемой частью договора. Общая стоимость работ с учетом стоимости используемых материалов по настоящему договору составляет 237 011 руб. 11 коп., НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогооблажения. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов работ. В случае уменьшения объема работ, цена договора подлежит уменьшению пропорционально фактически выполненным работам. Оплата выполненных работ по каждому объекту производится заказчиком платежным поручением, путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет подрядчика, указанный в разделе 13 настоящего договора, в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемочной комиссии, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта приемки выполненных работ по форме КС-2. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета заказчика. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору в соответствии с графиком производства (выполнения) работ по договору (приложение № 4), включая сдачу результата выполненных работ заказчику. Начальный срок выполнения работ по настоящему договору – 01.06.2019. Конечный срок выполнения работ по настоящему договору – 30.08.2019. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания заказчиком Акта приемки законченных строительством объектов (пункты 2.1, 3.1, 3.2, 2.1 договора).

Кроме этого, 01.06.2019 стороны заключили договор строительного подряда № 2/06-2019, согласно условиям которого подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своим оборудованием электромонтажные работы в рамках ремонта 5-этажного жилого дома, располагающегося по адресу: 

<

...>, в соответствии с утвержденными заказчиком сметами (приложение № 1 к договору).  Стоимость работ с учетом стоимости используемых материалов определяется в соответствии со сметами (приложение № 1, 2) являющимися неотъемлемой частью договора. Общая стоимость работ с учетом стоимости используемых материалов по настоящему договору составляет 399 835 руб. 63 коп., НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогооблажения. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов работ. В случае уменьшения объема работ, цена договора подлежит уменьшению пропорционально фактически выполненным работам. Оплата выполненных работ по каждому объекту производится заказчиком платежным поручением, путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет подрядчика, указанный в разделе 13 настоящего договора, в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемочной комиссии, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта приемки выполненных работ по форме КС-2. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета заказчика. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору в соответствии с графиком производства (выполнения) работ по договору (приложение № 4), включая сдачу результата выполненных работ заказчику. Начальный срок выполнения работ по настоящему договору – 01.07.2019. Конечный срок выполнения работ по настоящему договору – 30.08.2019. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания заказчиком Акта приемки законченных строительством объектов (пункты 2.1, 3.1, 3.2, 2.1 договора).

Кроме этого, 15.06.2019 стороны заключили договор строительного подряда № 4/07-2019, согласно условиям которого подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своим оборудованием электромонтажные работы в рамках ремонта 3-этажного жилого дома, располагающегося по адресу: 

<

...>, в соответствии с утвержденными заказчиком сметами (приложение № 1 к договору).  Стоимость работ с учетом стоимости используемых материалов определяется в соответствии со сметами (приложение № 1, 2) являющимися неотъемлемой частью договора. Общая стоимость работ с учетом стоимости используемых материалов по настоящему договору составляет 501 007 руб. 03 коп., НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогооблажения. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов работ. В случае уменьшения объема работ, цена договора подлежит уменьшению пропорционально фактически выполненным работам. Оплата выполненных работ по каждому объекту производится заказчиком платежным поручением, путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет подрядчика, указанный в разделе 13 настоящего договора, в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемочной комиссии, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта приемки выполненных работ по форме КС-2. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета заказчика. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору в соответствии с графиком производства (выполнения) работ по договору (приложение № 4), включая сдачу результата выполненных работ заказчику. Начальный срок выполнения работ по настоящему договору – 01.10.2019. Конечный срок выполнения работ по настоящему договору – 31.12.2019. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания заказчиком Акта приемки законченных строительством объектов (пункты 2.1, 3.1, 3.2, 2.1 договора).

Кроме этого, 15.06.2019 стороны заключили договор строительного подряда № 6/07-2019, согласно условиям которого подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своим оборудованием электромонтажные работы в рамках ремонта 4-этажного жилого дома, располагающегося по адресу: 

<

...> в соответствии с утвержденными заказчиком сметами (приложение № 1 к договору).  Стоимость работ с учетом стоимости используемых материалов определяется в соответствии со сметами (приложение № 1, 2) являющимися неотъемлемой частью договора. Общая стоимость работ с учетом стоимости используемых материалов по настоящему договору составляет 626 368 руб. 21 коп., НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогооблажения. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов работ. В случае уменьшения объема работ, цена договора подлежит уменьшению пропорционально фактически выполненным работам. Оплата выполненных работ по каждому объекту производится заказчиком платежным поручением, путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет подрядчика, указанный в разделе 13 настоящего договора, в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемочной комиссии, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта приемки выполненных работ по форме КС-2. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета заказчика. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору в соответствии с графиком производства (выполнения) работ по договору (приложение № 4), включая сдачу результата выполненных работ заказчику. Начальный срок выполнения работ по настоящему договору – 01.07.2019. Конечный срок выполнения работ по настоящему договору – 30.09.2019. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания заказчиком Акта приемки законченных строительством объектов (пункты 2.1, 3.1, 3.2, 2.1 договора).

Кроме этого, 20.09.2019 стороны заключили договор строительного подряда № 1/09-2019, согласно условиям которого подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своим оборудованием электромонтажные работы в рамках ремонта 4-этажного жилого дома, располагающегося по адресу: 

<

...>, в соответствии с утвержденными заказчиком сметами (приложение № 1 к договору).  Стоимость работ с учетом стоимости используемых материалов определяется в соответствии со сметами (приложение № 1, 2) являющимися неотъемлемой частью договора. Общая стоимость работ с учетом стоимости используемых материалов по настоящему договору составляет 706 128 руб. 11 коп., НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогооблажения. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором объемов работ. В случае уменьшения объема работ, цена договора подлежит уменьшению пропорционально фактически выполненным работам. Оплата выполненных работ по каждому объекту производится заказчиком платежным поручением, путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет подрядчика, указанный в разделе 13 настоящего договора, в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемочной комиссии, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта приемки выполненных работ по форме КС-2. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета заказчика. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору в соответствии с графиком производства (выполнения) работ по договору (приложение № 4), включая сдачу результата выполненных работ заказчику. Начальный срок выполнения работ по настоящему договору – 01.10.2019. Конечный срок выполнения работ по настоящему договору – 31.12.2019. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания заказчиком Акта приемки законченных строительством объектов (пункты 2.1, 3.1, 3.2, 2.1 договора).

Согласно пункту 9.12 вышеуказанных договоров в случае просрочки исполнения заказчиком обязательства по оплате работы подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки. Неустойка рассчитывается от суммы просроченного платежа в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки исполнения данного платежа.

Как указывает истец, обязательство по выполнению работ в рамках исполнения договоров выполнено им в полном объеме, оплата выполненных работ ответчиком произведена в не полном объеме и с нарушением сроков.

По расчету истца, общая сумма задолженности ООО «Антей» за выполненные работы составляет 399 259 руб. 51 коп., в связи с этим ООО «Амурское» начислило ответчику 419 373 руб. 80 коп. неустойки за период с 24.11.2020 по 03.02.2022.

В целях досудебного урегулирования спора истец направил ответчику претензию, которую ООО «Антей» оставило без удовлетворения, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Оценив представленную совокупность доказательств в порядке статьи 71 АПК РФ, суд усматривает основания для удовлетворения исковых требований в связи со следующим.

В соответствии со статьями 8, 432 ГК РФ гражданско-правовые обязательства могут возникать, в том числе, из договоров.

В силу статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Исходя из статьи 709 ГК РФ, в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Статьей 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Как следует из статьи 753 ГК РФ, заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу части 1 статьи 66 АПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны представлять доказательства. Эта обязанность основана на статье 65 АПК РФ, в соответствии с которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. 

Арбитражным судом при рассмотрении настоящего дела были созданы условия для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора (часть 3 статьи 9, статья 66 АПК РФ).

Обстоятельства, приведенные в обоснование рассматриваемых исковых требований, подтверждены истцом надлежащими доказательствами, иными доказательствами, свидетельствующими об обратном, суд не располагает.

Принимая во внимание, что материалами дела подтверждена и ответчиком не оспорена  заявленная истцом задолженность, учитывая, что доказательств оплаты в названной сумме ответчиком не представлено, суд в порядке статьи 71 АПК РФ находит обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании задолженности в размере 399 259 руб. 51 коп.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере 419 373 руб. 80 коп. неустойки за период с 24.11.2020 по 03.02.2022, с дальнейшим начислением неустойки в размере 0,1 % за каждый день просрочки, начиная с 02.10.2022 по день фактической оплаты задолженности.

В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктами 9.12 спорных договоров в случае просрочки исполнения заказчиком обязательства по оплате работы подрядчик вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки. Неустойка рассчитывается от суммы просроченного платежа в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки исполнения данного платежа.

Ответчик ходатайство о снижении неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ в настоящем деле не заявил.

Вместе с тем, в настоящем споре неустойка исчислена истцом из размера 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки, что не превышает обычного размера неустойки, используемого в гражданском обороте.

Обстоятельств, свидетельствующих о явной несоразмерности неустойки последствиям неисполнения обязательства, образовании на стороне кредитора неосновательного обогащения ответчиком не приведено, обстоятельства, влекущие освобождение от гражданско-правовой ответственности, судом не выявлено.

В пункте 65 Постановления № 7 разъяснено, что по смыслу статьи 330 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна (например, пункт 6 статьи 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

В связи с изложенным требование о взыскании неустойки признано судом правомерным.

В связи с удовлетворением исковых требований государственная пошлина согласно статье 110 АПК РФ подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 49, 110, 123, 156, 163, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АНТЕЙ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Амурское» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 818 633 руб. 31 коп., в том числе: 399 259 руб. 51 коп. задолженности за выполненные работы, 419 373 руб. 80 коп. неустойки за период с 24.11.2020 по 03.02.2022, с дальнейшим начислением неустойки в размере 0,1 % за каждый день просрочки, начиная с 02.10.2022 по день фактической оплаты задолженности; а также 19 373 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а после проверки законности решения в апелляционном порядке также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайтах Восьмого арбитражного апелляционного суда: http://8aas.arbitr.ru и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: http://faszso.arbitr.ru.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                Е.А. Чекурда