РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-205625/23-110-1668

г. Москва

14 марта 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 15 февраля 2024 года 

Решение в полном объеме изготовлено 14 марта 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО" (125009, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, БОЛЬШАЯ НИКИТСКАЯ УЛ., Д. 13, ОГРН: 

<

***>,) к акционерному обществу "БАВАРСКИЙ ДОМ" (129075, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) об обязании, о взыскании 100 000 руб.,

при участии:

от истца – ФИО3 по дов.  от  15.04.2021,

от ответчика- ФИО4 по дов.  от 09.01.2024

УСТАНОВИЛ:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО" обратилось с иском к акционерному обществу "БАВАРСКИЙ ДОМ" о взыскании 100 000 руб. штрафа по государственному контракту от 11.10.2021 №215/2021-ГК, об обязании предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 5 581 665 руб. 12 коп. (Пять миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) руб. 12 коп, которое предусмотрено Государственным контрактом №215/2021-ГК от 11 октября 2021 года, сроком на 5 лет как это предусмотрено условиями Государственного контракта; установить срок исполнения решения суда с одновременным установлением судебной неустойки в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения, вступившего законную силу, судебного акта, начиная со дня его вступления в законную силу.

Ответчик иск не признал  по основаниям, изложенным в отзыве. 

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между Министерством культуры Российской Федерации - «Государственный заказчик», от лица которого от имени Российской Федерации выступает федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского» и Акционерным обществом «Баварский дом» - «Генеральный подрядчик», был заключен государственный контракт №215/2021-ГК от 11 октября 2021 года, по условиям которого Генеральный подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по объекту: «Реконструкция, реставрация с частичным новым строительством и приспособлением к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий ФГБОУ ВПО "Московская государственная консерватория (университет) имени П.И.Чайковского» по адресам: ФИО5 ул., д. 13/6, строение 1, д. 11/4, строения 1, 2; ФИО6 пер., д. 12/8, стр. 2; ФИО7 пер., д. 3, стр. 1, 1А, 2, 3, 4, в рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды, г. Москва" 4 этап, 2 очередь строительства – комплекс по адресу: ФИО5 ул., д. 11/4, строения 1, 2 в составе: 1 этап проектирования – проект реставрации и приспособления здания по адресу: ФИО5 ул., д. 11/4, строение 1 (Рахманиновский зал - освоение подземного пространства под Рахманиновским залом и частично под первым этажом корпуса, с частичным освоением чердачного пространства), а именно: осуществление функций генерального подрядчика по реставрации и приспособлению к современным функциональным и инженерно-техническим требованиям по завершению строительства, в соответствии со стоимостью работ, предусмотренной Сводным сметным расчетом (Приложение № 1 Государственному контракту), Объектным сметным расчетом и Локальными сметными расчетами к нему (Приложения №№ 1.1., 1.1.1.-1.1.9.), Объектным сметным расчетом и Локальными сметными расчетами к нему (Приложения №№ 1.2., 1.2.1.-1.2.9.), Локальным сметным расчетом (Приложение № 1.3.), Объектным сметным расчетом и Локальными сметными расчетами к нему (Приложения №№ 1.4., 1.4.1.-1.4.7.), Объектным сметным расчетом на геотехнический мониторинг и Сметами к нему (Приложения №№ 1.5., 1.5.1.-1.5.2.), Техническим заданием (Приложение № 2 к Государственному контракту), в сроки, предусмотренные п.6.1. Государственного контракта и Графиком производства работ (Приложение № 3 к Государственному контракту).

Согласно п. 6.1. Государственного контракта №215/2021-ГК от 11 октября 2021 года срок выполнения работ по Государственному контракту в соответствии с дополнительным соглашением №6 от 16.08.2022 года установлен: с даты подписания Государственного контракта до 30 сентября 2022 года включительно, соблюдая утвержденные Графиком производства работ (Приложение №3 к дополнительному соглашению №6 от 16.08.2022 года к Государственному контракту №215/2021-ГК от 11 октября 2021 года) сроки и последовательность выполняемых работ.

В соответствии с   дополнительным соглашением №13 от 31.05.2023 года к Государственному контракту №215/2021-ГК от 11 октября 2021 года срок действия государственного контракта установлен до 30.06.2023 года.

Пунктом 3.2.25. Государственного контракта №215/2021-ГК от 11 октября 2021 года предусмотрено «3.2.25. Не позднее 30 (Тридцати) дней до окончания срока выполнения работ по настоящему Государственному контракту предоставить Государственному заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере 5 581 665 руб. 12 коп. НДС не облагается.»

Пунктом 3.2.26. Государственного контракта №215/2021-ГК от 11 октября 2021 года предусмотрено, что «3.2.26. Исполнение Государственного контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановления Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику. Способ обеспечения исполнения Государственного контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Генеральным подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Государственным контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.»

Срок выполнения работ по Государственному контракту №215/2021-ГК от 11 октября 2021 года истек 30.09.2022 года.

Срок действия Государственного контракта №215/2021-ГК от 11 октября 2021 года истекал 30.06.2023 года, т.е. через 15 дней, исходя из даты подготовки претензии №876 от 15.06.2023 года.

На дату подготовки претензии Генеральным подрядчиком АО «Баварский дом» в нарушение условия Государственного контракта №215/2021-ГК от 11 октября 2021 года не предоставил Государственному заказчику обеспечение гарантийных обязательств.

Пунктом 5.6. Государственного контракта №215/2021-ГК от 11 октября 2021 года предусмотрено «За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 100000 рублей, если Цена Государственного контракта превышает 100 млн. рублей.

На основании выше изложенного, Государственный заказчик потребовал, в претензии №876 от 15.06.2023 года, в течении 3 дней с даты получения настоящей претензии уплатить штраф в размере 100000 (Сто тысяч) рублей, на реквизиты, указанные в Государственном контракте №215/2021-ГК от 11 октября 2021 года и направить Государственному заказчику копию платежного поручения в подтверждение произведенного платежа.

Кроме того, Государственный заказчик потребовал в вышеуказанной претензии, в течении 3 дней с даты получения настоящей претензии предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 5 581 665 руб. 12 коп. (Пять миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) руб. 12 коп, предусмотренное Государственным контрактом №215/2021-ГК от 11 октября 2021 года.

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Вместе с тем,   в соответствии с пунктом 3.2.25. Государственного контракта Ответчик должен был предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств не позднее 30 дней до окончания исполнения Контракта. На дату подачи искового заявления, срок исполнения государственного контракта не истек. Так, Дополнительным соглашением №17 от 27.09.2023 года срок действия Государственного контракта был продлен до «29» декабря 2023 года. Ранее срок Государственного контракта продлевался Дополнительными соглашениями №15 от 27.07.2023, №14 от 29.06.2023. 

В связи с тем, что срок исполнения Государственного контракта продлен до 29.12.2023 года, то обеспечение исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено Ответчиком не позднее «29» ноября 2023 года. 

Таким образом, нарушение условий Государственного контракта Ответчиком в части срока предоставления обеспечения гарантийных обязательств на дату предъявления  претензии отсутствовали.  В связи с этим требование об уплате штрафа в размере 100 000,00 руб. не подлежит удовлетворению. 

Также не подлежит удовлетворению требование Истца об обязании предоставления обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, поскольку в действиях Ответчика отсутствуют нарушения.

 В соответствии с п. 3.2.26 госконтракта  исполнение  госконтракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться представлением банковской гарантии или внесением денежных средств. При  этом способ обеспечения определяются Генподрядчиком определяются самостоятельно.

Таким образом,  оснований для обязания предоставлять именно  банковскую гарантию не имеется.

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

В  удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:

ФИО1