АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РЕШЕНИЕ

17 августа 2023 года

 

Дело № А33-11248/2023

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена 11 августа 2023 года.

В полном объеме решение изготовлено 17 августа 2023 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Красовской С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества "Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) г. Красноярск

к обществу с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "НОВЭКС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  г. Красноярск

о взыскании долга, пени,

в предварительном судебном заседании присутствуют:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 26.06.2023, личность удостоверена паспортом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2, 

 

установил:

акционерное общество "Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточенным в порядке стати 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "НОВЭКС" (далее – ответчик) о взыскании:

- 12 625 руб. 90 коп. пени за период с 28.07.2022 по 05.04.2023;

- пени по контракту от 08.06.2022 № 1579/7-22 за период с 06.04.2023 по дату вынесения решения суда.

Определением от 25.04.2023 исковое заявление принято к производству Арбитражного суда.

Определением от 19.06.2023 суд перешел к рассмотрению настоящего дела по общим правилам искового производства

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между акционерным обществом «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «НОВЭКС» (заказчик) заключен контракт на выполнение комплекса работ по подготовке проектной и рабочей документации от 08.06.2022 № 1579/7-22 (контракт).

Согласно пункту 1.1 контракта подрядчик обязуется в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные контрактом выполнить работы по подготовке проектной документации и рабочей документации, и сопровождению проектной документации до получения положительного заключения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости (далее - государственная экспертиза) по объектам капитального строительства:

№ п.п.

Объект

кв.м

1

жилой дом № 1 в с. Верхняя Уря Ирбейского района

54

2

жилой дом № 2 в с. Верхняя Уря Ирбейского района

54

3

жилой дом 1 в с. Ивановка Ирбейского района

42

Согласно пункту 1.2 контракта подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. контракта в соответствии с условиями и в сроки установленными контрактом и техническим заданием (Приложение №№1.1; 1.2 к Контракту).

Согласно пункту 1.5 контракта срок выполнения работ проектирования: со дня, следующего за днем заключения контракта по 15.06.2022г., срок выполнения работ по подготовке рабочей документации 7 рабочих дней с даты получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы.

Согласно пункту 2.1 контракта валюта платежа и цена настоящего контракта устанавливаются в российских рублях.

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 738440,00 руб. (Семьсот тридцать восемь тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 123073,33 руб. (Сто двадцать три тысячи семьдесят три рубля тридцать три копейки).

Стоимость работ включает в себя все расходы на выполнение всех работ, предусмотренных контрактом, в том числе расходы на сопровождение государственной экспертизы, включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые, транспортные и прочие платежи, за исключением стоимости прохождения государственной экспертизы.

Согласно пункту 2.3 контракта заказчик производит оплату выполненных работ после получения положительного заключения государственной экспертизы, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации. Оплата выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи -приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Согласно пункту 6.2 контракта в случае просрочки Заказчиком (Ответчиком) исполнения обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик (Истец) вправе потребовать оплаты неустоек (штрафов, пеней) в размере одной трехсотой действующей на дату оплаты пеней ключевой ставки Банка России от неуплаченной в срок суммы.

Согласно пункту 8.4 контракта в случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

Как следует из искового заявления работы по контракту исполнены истцом частично - на сумму 197 640 рублей 00 копеек, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ № 92/6 от 27.06.2022.

Ответчиком выпаленные работы не оплачены.

С учетом просрочки оплаты истцом в порядке пункт 6.12 начислена неустойка в размере 210 266 руб. 90 коп.

В рамках досудебного урегулирования вопроса о погашении задолженности Истец направил в адрес Ответчика претензию от 25.08.2022 № 3278-31/15 (получено 13.09.2022, что подтверждается уведомлением о вручении), ответ на которую не был получен.

На основании изложенного истец обратился в Арбитражный суд с настоящим иском.

11.08.023 истцом исковые требования уточнены в связи с погашением ответчиком 31.07.023 задолженности по контракту.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных  правовых актов, а при  отсутствии таких - условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Отказ от исполнения обязательств, изменение условий обязательств в одностороннем порядке статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается.

Между сторонами заключен договор, который по своей правовой природе является договором подряда, правоотношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Законом о контрактной системе.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (статья 758 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 762 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором, уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ, участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

Из положений статей 702, 711, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате выполненных работ по договору подряда является сдача результата работ заказчику и принятие его последним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 760 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как следует из материалов настоящего дела между акционерным обществом «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «НОВЭКС» (заказчик) заключен контракт на выполнение комплекса работ по подготовке проектной и рабочей документации от 08.06.2022 № 1579/7-22 (контракт).

В обоснование заявленных требований истец указывает, что им были частично выполнены работы, предусмотренные контрактом, в подтверждение чего в материалы дела представляет:

- акт  №92/6 от 27.06.2022 сдачи-приемки выполненных работ по контракту 1579/7-22 на сумму 197 640 руб., акт составлен за подписями и печатями сторон.

В период рассмотрения настоящего дела ответчиком осуществлена оплата выполненных работ платежным поручением от 31.07.2023 №1632.

Истец отказался от исковых требований в части взыскания задолженности в размере 197 640 руб.

Вместе с тем, истцом заявлены следующие требования о взыскании:

- 12 625 руб. 90 коп. пени за период с 28.07.2022 по 05.04.2023;

- пени по контракту от 08.06.2022 № 1579/7-22 за период с 06.04.2023 по дату вынесения решения суда.

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) в соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна (например, пункт 6 статьи 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон об ОСАГО).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

Согласно пункту 2.3 контракта заказчик производит оплату выполненных работ после получения положительного заключения государственной экспертизы, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации. Оплата выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи -приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Согласно пункту 6.2 контракта в случае просрочки Заказчиком (Ответчиком) исполнения обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик (Истец) вправе потребовать оплаты неустоек (штрафов, пеней) в размере одной трехсотой действующей на дату оплаты пеней ключевой ставки Банка России от неуплаченной в срок суммы.

Вместе с тем, как установлено судом, в период рассмотрения настоящего дела ответчиком осуществлена оплата выполненных работ платежным поручением от 31.07.2023 №1632.

Таким образом, требования истца о взыскании неустойки могут быть удовлетворены по 31.07.2023, поскольку на дату вынесения решения сумма задолженности, на которую производится начисление неустойки, ответчиком в добровольном порядке оплачена.

С учетом изложенных обстоятельств, требование о взыскании неустойки может быть удовлетворены исключительно в пределах дат с 28.07.2022 по 31.07.2023.

Истцом также произведен расчет и по указанную судом дату:

Долг

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

197 640

28.07.22

18.09.22

53

8

197 640,00 ? 53 ? 1/300 ? 8%

2 793,31 р.

197 640

19.09.22

23.07.23

308

7.5

197 640,00 ? 308 ? 1/300 ? 7.5%

15 218,28 р.

197 640

24.07.23

31.07.23

8

8.5

197 640,00 ? 8 ? 1/300 ? 8.5%

447,98 р.

Сумма основного долга: 197 640,00 руб.

Сумма неустойки: 18 459,57 руб.

Указанный расчет проверен судом, признается арифметически верным и обоснованным, соответствующим материалам и обстоятельствам дела.

С учетом изложенных обстоятельств, Арбитражный суд удовлетворяет требование истца о взыскании неустойки за период с 28.07.2022 по 31.07.2023 и отказывает во взыскании неустойки по дату вынесения решения суда, с учетом добровольной оплатой ответчиком задолженности 31.07.2023.

Истцом при обращении в Арбитражный суд уплачена государственная пошлина в размере 7 205 руб., что подтверждается платежным поручением №694 от 11.04.2023.

Государственная пошлина по настоящему иску составляет 7 322 руб.

С учетом изложенных обстоятельств, а также правил статьи 110 Арбитаржного процессуального кодекса Российской Федерации, на ответчика поделжат отнесению расходы истца по уплате государственной пошлины в размер 7 205 руб., а также с ответчика в доход федерального бюджета надлежит взыскать 117 руб. государственной пошлины.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "НОВЭКС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  г. Красноярск в пользу акционерного общества "Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) г. Красноярск 18 459 руб. 57 коп. пени, а также 7 205 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, в доход федерального бюджета 117 руб. государственной пошлины

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

С.А. Красовская