АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 350063, г. Краснодар, ул.Постовая, д. 32 E-mail: info@krasnodar.arbitr.ru http://krasnodar.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть Дело № А32-4432/2017 

г. Краснодар «30» июня 2017 года 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Григорьевой Ю.С., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мовсесян А.О.,  руководствуясь статьями 110, 167 — 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Частичный отказ ООО «ТЕАМ» от заявленных требований (п.1,п.2,п.3 заявления)  принять. Производство по делу в указанной части прекратить.  

Возвратить ООО «ТЕАМ» из федерального бюджета сумму излишне уплаченной по  платежному поручению от 06.03.2017 г. № 27264 государственной пошлины в размере  9 000 руб. Выдать справку на возврат государственной пошлины из федерального  бюджета в установленном порядке.  

Заявление ООО «ТЕАМ» (с учетом частичного отказа от требований)-  удовлетворить.  

Признать незаконным отказ Управления архитектуры и градостроительства  администрации г. Новороссийска № 15-1-2-8350/16 от 25.11.2016 г. в продлении  разрешения на строительство № RU-23308000-1068-14 «Многоэтажного жилого  комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пересечение ул. Революции  1905 г. и Набережной имени адмирала Серебрякова, выданного 07 апреля 2014 года.  

Обязать Управление архитектуры и градостроительства администрации г.  Новороссийска продлить разрешение на строительство № RU-23308000-1068-14  «Многоэтажного жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск,  

пересечение ул. Революции 1905 г. и Набережной имени адмирала Серебрякова, выданное  07 апреля 2014 года, до 07 сентября 2017 года.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня  его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия.  

Судья Ю.С. Григорьева