№ 09АП-23849/2024

Дело № А40-66435/22

г. Москва

25 июня 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 18 июня 2024 года  

Постановление

 изготовлено в полном объеме 25 июня 2024 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи: Валиева В.Р., судей: Верстовой М.Е., Гузеевой О.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем Чижевским Д.В. рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "ГК Фостерс", ГУП "Мосгортранс" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 февраля 2024 года по делу № А40-66435/22, по иску ООО "ГК Фостерс" к ГУП "Мосгортранс" о взыскании при участии в судебном заседании представителей : 

от истца: ФИО1 по доверенности от 25.01.2024, ФИО2 по  доверенности от 25.10.2023, ФИО3 по доверенности от 09.01.2024;  

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 18.04.2024, ФИО5 по  доверенности от 16.01.2024, ФИО6 по доверенности от 26.12.2023;  

У С Т А Н О В И Л:

ООО "ГК Фостерс" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города  Москвы с исковым заявлением к ГУП "Мосгортранс" (далее – ответчик) о взыскании  задолженности по договору поставки № МГТ0259-21 от 17.10.2021 г. в размере 15 235  753 руб. 86 коп., пени за период с 13.12.2021г. по 31.03.2022 г. в размере 332 697,17  руб., пени в размере 1/300, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ  от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки (с учетом уточнения исковых  требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ).  

Решением арбитражного суда г. Москвы от 10.08.2022 в удовлетворении  исковых требований было отказано.  

Постановлением девятого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2022 г.  решение суда от 10.08.2022 было отменено принят новый судебный акт согласно  

которому с ГУП "Мосгортранс" в пользу ООО "ГК Фостерс" взыскано 15 235 753 руб.  86 коп. основного долга, 295 822 руб. 96 коп. пени, 106 761 руб. в возмещение расходов  по оплате госпошлины, пени на сумму основного долга 15 235 753 руб. 86 коп., начиная  с 02.10.2022 года в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату  платежа по день фактической оплаты долга, в остальной части иска было отказано.  

Постановлением арбитражного суда Московского округа от 03 марта 2023 года  решение суда от 10.08.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного  суда от 14.12.2022 отменены, дело направлено на новое рассмотрение.  

Решением от 10 февраля 2024 года исковые требования удовлетворено  частично. Взыскано с ГУП "Мосгортранс" в пользу ООО "ГК Фостерс" задолженность  в размере 11 180 486 руб. 15 коп., пени в размере 559 076 руб. 24 коп., а также расходы  по оплате госпошлины в размере 81 698 руб. Произведен поворот судебного акта по  делу № А40-66435/22, взыскать с ООО "ГК Фостерс" в пользу ГУП "Мосгортранс"  денежные средства в размере 4 251 296 руб. 42 коп. В удовлетворении остальной части  иска отказано.  

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился в  Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой  просил указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный  акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.  

Ответчик так же обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с  апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции  отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных  требований.  

В судебном заседании представитель истца доводы своей апелляционной  жалобы поддержал в полном объеме. Считает решение суда незаконным и  необоснованным. Возражает против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика.  

Представитель ответчика доводы своей апелляционной жалобы поддержал в  полном объеме. Возражает против удовлетворения апелляционной жалобы истца.  

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с  учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не  усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.  

При этом апелляционный суд исходит из следующего. 

Как усматривается из материалов дела, истец и ответчик 17.10.21г. в  соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, заключили гражданско-правовой договор (далее - контракт) № МГТ0259-21 на поставку запасных частей для  ремонта спецтехники и подсобного транспорта (далее именуемые - Товар), в  соответствии с которым истец (Поставщик) обязался поставить в адрес ответчика  (Заказчик), а ответчик принять и оплатить поставленные товары на сумму  16269900,39руб. Номенклатура, количество и цена поставляемых товаров были указаны  в Техническом задании (ТЗ) (приложении № 1 к контракту). Товары должны были быть  поставлены с 1 по 20 рабочий день с даты заключения контракта. Срок действия  контракта по 30.12.21г.  

Заказчик в течение 15 рабочих дней должен был рассмотреть результаты и  осуществить приемку товаров из поставленной партии на предмет соответствия их  количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в контракте и ТЗ (п.4.11).  Заказчик должен был оплатить товары по факту поставки на основании подписанного  сторонами Акта приемки-передачи поставленных товаров в течение 15 рабочих дней с  даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи поставленных товаров (п.2.6.2  контракта). Поставщик должен был поставить 683 наименования товара. Значительная  часть товаров предназначалась для спецтехники, которая была выпущена более 10 лет  назад и выпуск запасных частей для неё был прекращен (погрузчики, экскаватор,  

тракторы). Поставщик заказал эти запасные части на заводах изготовителях этих  товаров, которые включили их производство в план ноября-декабря. Некоторые  запасные части пришлось заказывать у поставщиков, которые доставляли товары с  зарубежных складов. Это привело к просрочке сроков исполнения обязательств  Поставщика.  

Как указал истец, поставщик и Заказчик согласовали поставку товаров  партиями. При поставке партиями Поставщик должен был согласовать с Заказчиком  время, место и дату поставки партии (п.4.1). Поставщик направлял Заказчику заявку на  поставку партии, а Заказчик заказывал Поставщику пропуск на въезд на территорию  его склада. Поставщик согласовал с Заказчиком поставку 12 партий запасных частей:  

Заказчик получил первые 7 партий товара: 27.10.21г., 2.11.21г., 9.11.21г.,  10.11.2021г., 16.11.2021г., 22.11.2021г., 29.11.21г.  

В то же время, как следует из материалов дела, в течение 15 рабочих дней после  поставки каждой партии товара Заказчик не произвел приемку этой партии, в связи с  чем Поставщик направил ему претензию № 99 от 06.12.21г., в которой попросил  принять товары и указал, что задержка в приемке товаров может привести к  невозможности устранения возможных несоответствий поставленных товаров по  договору в 2021г. В свою очередь, Заказчик ответил на эту претензию письмом только  28.01.22г. № 61-17/83 и сообщил о своем решении возвратить поставленные запасные  части в связи с нарушением пунктов 4.2. 4.4, 4.5, 4.6 договора и истечением срока его  действия.  

После получения претензии Заказчик приступил к приемке запасных частей.  Приемка производилась 8, 9, 13, 16 и 21 декабря 2021г. но не была завершена. Всего  было принято более 300 позиций, но приемка не была завершена. Всего по контракту  Поставщик поставил товаров на 15235753,86 руб. В то же время, как указывает истец,  на сегодняшний день ни один Акт приемки-передачи Заказчиком не подписан,  поставленные товары не оплачены.  

После поставки первых партий товаров представители Заказчика  информировали Поставщика, что примут товары только с каталожным номером (далее  артикулом), указанным в ТЗ, и не примут их аналоги или товары, у которых артикул не  совпадает с указанным в ТЗ. Обязательным требованием контракта было и то, что  товары должны быть произведены в 2020 или 2021г. и сертифицированы.  

Между тем, как настаивает истец, значительная часть товаров с указанными в  ТЗ артикулами не производилась в 2020-2021г. и не сертифицировалась, а в некоторых  артикулах ТЗ Заказчиком были допущены ошибки (пропущены цифры, указан артикул  товара с другим наименованием, несуществующий артикул и другие). Требование  поставить товары с указанными в ТЗ артикулами делало контракт неисполнимым и не  соответствовало контракту, так как Заказчик указал в Перечне поставляемого Товара  (Приложение № 2 к ТЗ), что вместо товаров с указанными артикулами можно  поставлять их эквивалент.  

Материалами дела в настоящем случае подтверждается, что поставщик  направил Заказчику письма № 90 от 17.11.21, № 103 от 6.12.21, № 104 от 6.12.21, № 106  от 8.12.21, № 107 от 9.12.21, № 112 от 13.12.21, № 115 от 14.12.21, № 117 от 14.12.21, №  124 от 21.12.21, № 126 от 22.12.21, № 129 от 24.12.21, № 132 от 24.12.21г. в которых  указал названия товаров и артикулы, которые сняты с производства, артикулы которых  не поставлялись в РФ в 2020 - 2021 г и не имеют действующих сертификатов,  артикулы, которые не соответствуют названию товара, указанному в контракте.  Поставщик указал названия товаров и артикулы, которые будут поставлены по  контракту и то, что эти товары имеют улучшенные технические и функциональные  характеристики по сравнению товарами, артикулы которых указаны в ТЗ, или артикулы  которых соответствуют названию, указанному в контракте (для несуществующих  артикулов).  

Не получив ответа на письма № 90 от 17.11.21, № 103 от 06.12.2, № 104 от  06.12.21, № 106 от 08.12.21, № 107 от 09.12.21, № 112 от 13.12.21, № 115 от 14.12.21, №  Ц7 от 14.12.21, поставщик направил Заказчику письмо № 122 от 21.12.21, в котором  указал на то, что срок приемки первых 7 партий товара истек 07.12.21, но приемка  товаров не произведена, артикулы некоторых товаров указаны не корректно, что не  позволяет однозначно определить необходимые запасные части и это впоследствии  приведет к отказам при приёмке. В этой связи поставщик предложил Заказчику  расторгнуть контракт по соглашению сторон, однако, как указывает истец, названное  письмо было проигнорировано со стороны заказчика.  

Заказчик ответил Поставщику на письма: № 103,104 от 08.12.21, № 106 от  09.12.21, № 107 от 13.12.21г., № 108 от 09.12.21, № 110 от 09.12.21г., в которых  отказался от поставки всех наименований товаров с артикулами, указанными в письмах  Поставщика, по следующим причинам:  

1. поставщик должен был изменить артикулы товаров, которые он намеревался  поставить, и артикулы товаров, которые имеют улучшенные характеристики, в  протоколе разногласий до подписания контракта;  

2. указанные в письмах Поставщика товары есть в продаже;  3. характеристики части товаров не являются улучшенными.  

Поставщик посчитал эти отказы необоснованными и продолжил поставку, так  как: - поставка товаров с аналогами артикулов была указана Заказчиком в тексте  контракта и поэтому не требовала согласования аналога артикула через протокол  разногласий до подписания контракта.  

Так же истец ссылается на то, что поставщик поставил Заказчику 12 партий  товара. Заказчик принял товары Поставщика и подписал товарные накладные на сумму  15 235 753 руб. 86 коп.  

Поставщик направил Заказчику вторую претензию 28.01.22г. № 3, в которой  указал на неисполнение Заказчиком его обязательств по приемке и оплате  поставленных товаров и потребовал оплаты поставленных товаров. Заказчик ответил на  претензию письмом 18.02.22г. № 61-17/196 от 02.03.22г., в котором предложил забрать  

все поставленные товары. 

Поставщик направил Заказчику письмо № 8 от 10.02.22, в котором предложил  разрешить спорные вопросы путем переговоров. Заказчик не ответил на это  предложение Поставщика.  

Поставщик направил Заказчику третью претензию с требованием оплатить  поставленные товары № 33 от 18.03.22г.  

Согласно п. 1.5 контракта моментом поставки товара является доставка  Поставщиком товара Заказчику по адресу, указанному в Техническом задании, и  подписание Сторонами товарных накладных (ТОРГ-12), счетов-фактур, а также Акта  приема-передачи товара в двух экземплярах. Заказчик подписал товарные накладные:  27.10.21г. на сумму 945 165,78 руб., 2.11.21г. на сумму 1 992 915,47 руб., 9.11.21г. на  сумму 2 760 165,73 руб., 10.11.2021г. на сумму 2 448 803,17 руб., 16.11.2021г. на сумму  2 101 859,15г., 22.11.2021г. на сумму 1 632 015,78 руб., 29.11.21г. на сумму 656 284,74  руб., 7.12.21г. на сумму 394 185, 31 руб., 20.12.21г. на сумму 221 806,37 руб., 24.12.21г.  на сумму 1 807 322,61 руб., 29.12.21г. на сумму 78 500,02 руб., 30.12.21г. на сумму 196  729,73 руб. и принял по ним товар без замечаний к его качеству на сумму 15 235 753,86  руб.  

Поставщик и Заказчик 13.01.22г. подписали Акт сверки взаимных расчетов,  согласно которому Заказчик имеет долг перед Поставщиком в 15 235 753 руб.86 коп.,  что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.  

В соответствии со ст.ст. 309,310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями  

закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение  его условий не допускаются.  

В соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик –продавец,  осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в  обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю  для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не  связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.  

Согласно ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с  соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.  

Как следует из материалов дела и установлено удом первой инстанции, что в  соответствии с п. 1.1 договора, Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить  запасные части для специализированной техники и подсобного транспорта для нужд  филиала Специализированная автобаза ГУП "Мосгортранс" в объеме, установленном в  Техническом задании, а Заказчик принять и оплатить Товар в порядке и на условиях,  предусмотренных настоящим Контрактом.  

В соответствии с п. 1.3. Контракта Истец должен был поставить Товар (683  наименования - Приложение № 1 к Техническому заданию), не ранее 2020 года  выпуска.  

В соответствии с п. 3.1. Контракта, сроки поставки установлены в соответствии  с Техническим заданием в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания  Контракта.Срок действия Контракта - по 30 декабря 2021 года, включительно.  

До окончания срока действия Контракта поставщиком часть товара не  поставлена, часть – поставлена с нарушением требований Технического задания.  

В соответствии с ч.1 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар  непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не  предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или  договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.  

В п.5.2.2. контракта Заказчик обязался своевременно оплатить поставленный  товар в соответствии с условиями контракта.  

Все данные несоответствия отражены в Акте № 1 «О фактическом качестве и  комплектности полученной продукции».  

Всего не поставленного Товара 31 позиция полностью и 8 позиций частично  (п/п №№ 358,368,427,435,642,363,445,448 на сумму 1 034 146,53 руб.  

Товар не соответствующий техническому заданию - 239 (их них 3 (п/п № 363,  445, 448) поставили не полностью) на сумму 4 055 267,71 руб.  

Товар соответствующий техническому заданию -413 (из них 5 п.п.   № 358,368,427,435,642) позиций на сумму 11 180 486,15 руб.  

Таким образом, до истечения срока действия Контракта Поставщик не смог  поставить весь объем Товара и не устранил выявленные несоответствия в Товаре.  

Поставленный истцом ответчику товар не соответствовал условиям контракта,  вследствие чего и не был принят. Поставка и приемка Товара по истечении срока  Контракта не допускается, что прямо следует из условий 12.1. Контракта в  соответствии с которым истечение срока действия влечет прекращение обязательств  сторон.  

При отсутствии в Контракте условия о поэтапном исполнении сторонами  принятых на себя обязательств, Заказчик вправе не принимать от Поставщика часть  товаров, а Поставщик не вправе настаивать на такой приемке (в этом случае отказ от  принятия отдельных товаров (частями) не будет являться просрочкой Кредитора (п. 1  ст.406 ГК РФ).  

Цена Контракта, заключенного по правилам Федерального закона от 05.04.2013   № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд" является твердой и не может  изменяться в ходе его исполнения (п. 2.5. Контракта).  

Доказательств того, что до истечения срока действия Контракта Поставщиком  были исполнены обязательства надлежащим образом, не представлено.  

В соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года N  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд" участник имеет право дать три запроса о  даче разъяснений положений документации, у истца в соответствии с условиями об  электронном аукционе имелась возможность потребовать разъяснения положений  документации о технических характеристиках объектов закупки.  

Запрос разъяснений, в соответствии с ч.3, 4 статьи 65 Закона должен быть  произведен участником электронного аукциона, зарегистрированного в единой  информационной системе и аккредитованного на электронной площадке с  использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, а не после  заключения контракта и не в форме простой письменной переписки, что в данном  случае произведено поставщиком, при этом в установленный заказчиком срок и в  порядке, установленном ФЗ 44-ФЗ истец с запросами о даче разъяснений положений  данной документации не обращался.  

Поскольку при заключении контракта истец, как профессиональный участник  госзакупок по поставке запасных частей для нужд городского транспорта знал и  понимал технические требования и его производителя к товару, который должен был  быть поставлен ответчику, обратного истец не доказал, контракт подписан без  возражений и замечаний, протокол разногласий истцом не составлялся, действий по  приостановлению действия контракта истец как поставщик не совершал, требований к  заказчику с разъяснениями относительно надлежащего наименования каталога  производителя товара не предъявлял, осуществление ответчику поставки товара с  иными каталожными номерами, в отличии от установленных в техническом задании к  контракту не является надлежащим исполнением обязательств.  

При этом не имеет правового значения факт принятия к учету данного товара  ввиду установления в дальнейшем его не соответствия условиям контракта и  подписания акта сверки, так как акт сверки не подпадает под часть исполнения  Контракта и он прямо не указан в ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в качестве  доказательства принятия результата контракта, поэтому он не может являться  документом, подтверждающим исполнение Контракта.  

Как указал истец, Письмом № 108 от 9.12.21г. (Т.2, л.д.60-63 ) ответчик  уведомлен, что согласно Приложению 1 Технического регламента Таможенного союза  TP ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных  тракторов и прицепов к ним», следующие запасные части и агрегаты не подлежат с  обязательной сертификации. ___________________________________________________   

 № п/п 

Наименование Товара 

Техника 

Кат. Номер  

449  

Болт шестерни распредвала 

МТЗ 

245-1006020  

450  

Болт-штуцер 

МТЗ 

240-1104787  

451  

Болт-штуцер 

МТЗ 

36-1104787  

452  

Вал распределительный 

МТЗ 

240-1006015-А  

453  

Вентилятор 

МТЗ 

245-1308010А  

454  

Воздухоочиститель 

МТЗ 

240-1109015-А-08  

455  

Втулка 

МТЗ 

240-1004115-А  

456  

Генератор 

МТЗ 

Г9945.3701-1  

457  

Глушитель 

МТЗ 

60-1205015-А2  

458  

Клапан впускной 

МТЗ 

240-1007014-Б9  

459  

Корпус термостата 

МТЗ 

245-1306030  

460  

Насос масляный 

МТЗ 

245-1403010-В  

461  

Насос охлаждающей жидкости  

МТЗ 

245-1307010-А1-01М 

462  

Насос охлаждающей жидкости  

МТЗ 

260-1307116-02 

463  

Насос топливный 

МТЗ 

26.1111003-10 

464  

Насос топливный 

МТЗ 

773.1111005-20.06 

465  

Насос топливный 

МТЗ 

4УТНИ-1111007-420 

466  

Насос топливный 

МТЗ 

16-С35-ЗБ 

467  

Насос топливный 

МТЗ 

4УТНИ-1106010-К 

468  

Насос шестеренчатый 

МТЗ 

НШ32М-3 

469  

Палец поршневой 

МТЗ 

50-1004042-А1 

470  

Поршень двигателя 

МТЗ 

240-1004021-ДУ-02 

471  

Прокладка картера масляного  

МТЗ 

50-1401063-В1 

472  

Прокладка коллектора выпускного  

МТЗ 

50-1008027-Б 

473  

Прокладка коллектора выпускного  

МТЗ 

50-1008026Б 

474  

Прокладка фильтра масляного  

МТЗ 

50-1404059-Б1 

475  

Прокладка крышки клапанной  

МТЗ 

240-1003108 

476  

Радиатор 

МТЗ 

70У-1301010 

477  

Радиатор масляный 

МТЗ 

ЛР800.1405 100 

478  

Ремень 

МТЗ 

11-16x11-1220 

479  

Ремень 

МТЗ 

1-11x10-1250 

480  

Сальник картера масляного  

МТЗ 

240-1401059-01 

481  

Сальник масляного картера  

МТЗ 

240-1401065 

482  

Топливный насос высокого давления  

МТЗ 

PP4M10P1F-3480 

483  

Топливный насос высокого давления  

МТЗ 

PP6M10P1F-3491 

484  

Трубка топливная высокого давления  

МТЗ 

245-1104300-Б 

485  

Трубка топливная высокого давления  

МТЗ 

245-1104300-Б-01 

486  

Трубка топливная высокого давления  

МТЗ 

245-1104300-Б-02 

487  

Трубка топливная высокого давления  

МТЗ 

245-1104300-Б-ОЗ 

488  

Турбокомпрессор 

МТЗ 

ТКР 6-00.01 

489  

Форсунка топливная 

МТЗ 

171.1112010-02 

490  

Форсунка топливная 

МТЗ 

171.1112010-01 

491  

Форсунка топливная 

МТЗ 

172.1112010-11.01 

492  

Форсунка топливная 

МТЗ 

174.1112010-02 

493  

Шпонка коленвала 

МТЗ 

6x9 

494  

Фильтр воздушный 

МТЗ 

ДТ-75М-1109560-01А 

495  

Фильтр топливный 

МТЗ 

240-1117010-А 

496  

Фильтр топливный 

МТЗ 

240-1105010 

497  

Фильтр воздушный 

МТЗ 

Т330-1109560 

498  

Элемент фильтрующий 

МТЗ 

240-1109166-Б 

499  

Элемент фильтрующий 

МТЗ 

240-1109167-Б 

500  

Элемент фильтрующий 

МТЗ 

260-1109300 

501  

Элемент фильтрующий 

МТЗ 

260-1017060 

502  

Элемент фильтрующий 

МТЗ 

240-КВ 

534  

Дверь кабины водителя левая  

МТЗ 

80-6708020-Б-02 

535  

Дверь кабины водителя правая  

МТЗ 

80-6708010-Б-01 

536  

Закрылок левый 

МТЗ 

80-8404020-Б 

537  

Рычаг стеклоочистителя 

МТЗ 

5205.30 

539  

Переключатель подрулевой  

МТЗ 

ЦИКС642267002 

540  

Стартер 

МТЗ 

20.3708000 

541  

Стартер 

МТЗ 

2002.3708000-01 

542  

Стартер 

МТЗ 

9142780 

543  

Стартер 

МТЗ 

24.3708 

547  

Фонарь передний 

МТЗ 

3733.3712 

558  

Винт 

МТЗ 

А61.02.100-04 

559  

Винт 

МТЗ 

А61.02.100-03 

560  

Гидроцилиндр 

МТЗ 

Ц100x200-3 

561  

Диск тормозной 

МТЗ 

85-3502040-01 

562  

Диск тормозной 

МТЗ 

70-3502040-01 

563  

Диск тормозной 

МТЗ 

85-3502030 

564  

Механизм навески без гидроцилиндра  

МТЗ 

Р70-4605010 

565  

Механизм рулевой 

МТЗ 

70-3400020 

566  

Накладка тормозного диска  

МТЗ 

А59.01.201 

567  

Насос-дозатор 

МТЗ 

Д160-14.20-02 

568  

Привод механизма рулевого  

МТЗ 

85-3401010 

569  

Тяга рулевая 

МТЗ 

1220-3003010 

570  

Полумуфта 

МТЗ 

МЭР-24.02.65.030 

571  

Болт маховика 

МТЗ 

50-1005127-А 

572  

Быстросмен 

МТЗ 

ПФН-100.04.000М СБ  

573  

Вал карданный 

МТЗ 

502750008 

574  

Вал привода ВОМ 

МТЗ 

70-1601021-Б 

575  

Венец маховика 

МТЗ 

50-1005121-А 

576  

Гидрораспределитель 

МТЗ 

МР80-4/4-222 

577  

Гидроцилиндр 

МТЗ 

ЦГ-63.28.200.435-Е9-Р15  

578  

Гидроцилиндр 

МТЗ 

ЦГ-80.50.560.925-К2-У Р15- 

579  

Гидроцилиндр 

МТЗ 

ЦГ-63.40.40010В.2 105-КК2- 

УР15-03В 

580  

Гидроцилиндр подъема отвала левый 

МТЗ 

КУН 01.150А 

581  

Гидроцилиндр подъема отвала правый 

МТЗ 

КУН 01.140А 

582  

Диск сцепления 

МТЗ 

85-1601130 

583  

ФИО7 сцепления 

МТЗ 

80-1601090 

584  

Крестовина вала карданного 

МТЗ 

72-2203025 

585  

Лента ВОМ 

МТЗ 

70-4202100 

586  

Муфта сцепления 

МТЗ 

50-1601180 

587  

Нож отвала 

МТЗ 

ПФН-120.00.012 

588  

Ограждение карданного привода  

МТЗ 

72-2203040 

589  

Опора вала карданного 

МТЗ 

72-2209010-А 

590  

Палец быстросмена 

МТЗ 

ПФН-100.010М 

591  

Палец ПФН 

МТЗ 

ПФН-100.31.000-01М СБ  

592  

Палец ПФН 

МТЗ 

ПФН-100.31.000-03М СБ  

593  

Палец ПФН 

МТЗ 

ПФН-100.30.000-01М СБ  

594  

Палец ПФН 

МТЗ 

ПФН-100.31.000-04М СБ  

595  

Палец ПФН 

МТЗ 

ПФН-100.31.000-05М СБ  

596  

Палец с центральной втулкой 

МТЗ 

ПФН-ЮО.ЗО.ОООМ СБ  

597  

Распределитель 

МТЗ 

Р80-3/1-222-3 Гг 

598  

Ролик однобортный 

МТЗ 

50-21-165СП 

599  

Рычаг 

МТЗ 

ПФН-100.06.004.000М  

600  

Рычаг левый 

МТЗ 

ПФН-100.02.000М-01 СБ  

601  

Рычаг правый 

МТЗ 

ПФН-100.02.000М СБ  

602  

Труба центральной тяги 

МТЗ 

А61.03.101 

603  

Крыло МТЗ заднее левое 

МТЗ 

80-8404011-Б 

604  

Крыло МТЗ заднее правое 

МТЗ 

80-8404011Б-01 

605  

Рамка боковая РУП 

МТЗ 

80-6708115 

606  

Рамка окна кабины заднего РУП  

МТЗ 

80-6708215 

656  

Генератор 

МТЗ 

Г 1000В.04.1 

657  

Генератор 

МТЗ 

Г464.3701 

658  

Генератор 

МТЗ 

Г9645.3701-1 

659  

Генератор 

МТЗ 

Г9695.3701-1 

Письмом № 110 от 9.12.21г. приобщенным к делу (Т 2, л.д.57), ответчик  

уведомлен, что согласно Приложению 3 Технического регламента Таможенного союза  TP ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», оценке соответствия  подлежат машины и оборудование, в том числе средства малой механизации,  оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные, оборудование насосное,  тракторы промышленные, автопогрузчики, машины для землеройных работ, машины  дорожные, оборудование и машины строительные, машины и оборудование для  коммунального хозяйства и др.  

Согласно ст.7 данного Технического регламента, «комплектующие изделия и  запасные части к машинам, используемые для ремонта (технического обслуживания)  машин и (или) оборудования, не подлежат подтверждению соответствия требования  настоящего технического регламента»  

Нижеперечисленные позиции, в соответствии с ТЗ к договору, используются для  ремонта и технического обслуживания следующей техники: погрузчиков, экскаваторов,  тракторов и поэтому не подлежат обязательной сертификации.  

 № п/п 

Наименование Товара 

Техника 

Кат. Номер 

503  

Демпфер 

АМКОДОР 

МЭР-24.02.65.000  

504  

Демпфер 

АМКОДОР 

МЭР-24.03.65.000  

505  

Радиатор 

АМКОДОР 

ТО-28А.1301.100  

506  

Радиатор масляный 

АМКОДОР 

68У.08.3000 

507  

Радиатор масляный 

АМКОДОР 

М-216-68.61.16 

508  

Турбокомпрессор 

АМКОДОР 

ТКР 7-00.01 

509  

Фильтр воздушный 

АМКОДОР 

ТО-28А.02.03.000 

510  

Фильтр воздушный 

АМКОДОР 

В4309П 

511  

Фильтр гидравлический 

АМКОДОР 

ФМ 150-182-57 

512  

Фильтр гидравлический 

АМКОДОР 

ФМ 150-365-57 

513  

Фильтр гидравлический 

АМКОДОР 

ФМД 60-100-24 

514  

Фильтр магистральный 

АМКОДОР 

ТО-18Б.08.04.000 

515  

Фильтр магистральный 

АМКОДОР 

ТО-28А.07.04.000 

516  

Фильтр топливный 

АМКОДОР 

ТО-18.06.01.130 

517  

Элемент масляный 

АМКОДОР 

ФМ-100-200-43 

518  

Карбюратор 

ЧТЗ 

К125Л-1107010 

519  

Насос масляный 

ЧТЗ 

51-69-127СП 

520  

Насос охлаждающей жидкости  

ЧТЗ 

16-08-140СП 

521  

Насос топливный 

ЧТЗ 

51-67-9-01 СП 

522  

Насос шестеренчатый 

ЧТЗ 

НШ50-А-3 

523  

Радиатор 

ЧТЗ 

130У.13.010-1 

524  

Счетчик моточасов 

ЧТЗ 

ДЗ-98В.41.01.210-07 

525  

Турбокомпрессор 

ЧТЗ 

51-54-1СП 

526  

Фильтр магистральный 

ЧТЗ 

Э4.05.31.001сб 

527  

Фильтр тонкой очистки топлива 

ЧТЗ 

3329-00-16 

548  

Котел подогревателя 

Экскаватор 

Э4.11.18.017сб 

549  

Подогреватель 

Экскаватор 

Э4.11.18.001СБ-1 

551  

Лобовое стекло 

CASE 

85801621 

607  

Болт карданный 

АМКОДОР 

ТО-18.04.02.002-01 

608  

Вал карданный 

АМКОДОР 

41735-4201010-10 

609  

Вал карданный 

АМКОДОР 

375-2202010-03 

610  

Гидронасос 

АМКОДОР 

310.3.112.04.06 

611  

Гидронасос 

АМКОДОР 

310.3.56.04.06 

612  

Гидроцилиндр 

АМКОДОР 

ТО- 18Б2.06.19.000 

613  

Гидроцилиндр 

АМКОДОР 

ЦГ-80.56х400.765.11 

614  

Гидроцилиндр ковшовый 

АМКОДОР 

ТО-18Б2.06.18.000 

615  

Коромысло 

АМКОДОР 

ТО-18Б-14.02.000 

616  

Подушка подвески раздаточ коробки 

АМКОДОР 

501-1801030 

617  

Скребок транспортера 

АМКОДОР 

203-0611000 

618  

Цилиндр ковшовый 

АМКОДОР 

ТО-28А.06.13.000 

619  

Маховик 

АМКОДОР 

260.4-1005114-03 

620  

Редуктор заднего моста 

АМКОДОР 

ТО-28А 02.04.100 

621  

Барабан тормозной 

АМКОДОР 

У2210.03-00.051 

622  

Гидроруль 

АМКОДОР 

Д-100-10.16 

623  

Гидроцилиндр поворота руля 

АМКОДОР 

ТО-18А.08.03.000 

624  

Колодка тормозная 

АМКОДОР 

У2210.03-01.010 

625  

Колодка тормозная 

АМКОДОР 

У2210.03-01.020 

626  

Колодка тормозная 

АМКОДОР 

16151.38.049 

627  

Цилиндр поворота 

АМКОДОР 

ТО-28А.08.20.000 

628  

Цилиндр поворота 

АМКОДОР 

У4564-200А.000-29 

629  

Цилиндр рулевой 

АМКОДОР 

TO-28A.08.05.100 

630  

Болт маховика 

ЧТЗ 

ЧТЗ-28504 

631  

Вал карданный 

ЧТЗ 

20-14-8 

632  

Вал нижний 

ЧТЗ 

24-12-105-СП 

633  

Диск сцепления ведомый 

ЧТЗ 

18-14-135-СП 

634  

Колесо натяжное 

ЧТЗ 

КАТ-21-305СП 

635  

Механизм управления поворотом 

ЧТЗ 

50-13-5СП 

636  

Полуось бортового фрикциона  

ЧТЗ 

24-16-4 

637  

Ролик двухбортный 

ЧТЗ 

50-21-166СП 

638  

Ступица 

ЧТЗ 

50-19-145СП 

639  

Цапфа 

ЧТЗ 

16.03.2017 

640  

Барабан наружный 

ЧТЗ 

28-16-15 

641  

Вал промежуточный 

Экскаватор УВЗ  

Э20.01.02.086-1 

642  

Гидроцилиндр 

Экскаватор УВЗ  

12.208.0.000-1 

643  

Гидроцилиндр 

Экскаватор УВЗ  

12.213.0.000-2 

644  

Гидроцилиндр ковша 

Экскаватор УВЗ  

12.212.0.000-2 

645  

Синхронизатор в сборе 

Экскаватор УВЗ  

320.01.02.088,90,91 

646  

Передняя опора 

Экскаватор УВЗ  

Э20.01.00.001сб 

647  

Шаровая опора поворотного кулака 

Экскаватор УВЗ  

Э20.01.04.005сб-2 

648  

Шкворень рулевой 

Экскаватор УВЗ  

Э20.01.04.006 

649  

Гидроруль 

Погрузч. ЛЗА  

ХУ-120-10/1 

650  

Гидроусилитель в сборе 

Погрузч. ЛЗА  

4008-3405008-А  

651  

Рулевая трапеция 

Погрузч. ЛЗА  

4045-3003008-Б  

652  

Тяга рулевая 

Погрузч. ЛЗА  

41030-3003050  

653  

Датчик положения колес 

САЗЕ 

85817028 

654  

Тяга рулевая 

САЗЕ 

3190736 

655  

Стекло передние 

АМКОДОР 

А00.000-00.010  

660  

Фильтр топливный 

САЗЕ 

12455055700 

661  

Фильтр транмиссионный 

Погрузч. 1СВ  

85826020 

662  

Фильтр воздушный 

ВОВСАТ 

6672467 

663  

Фильтр воздушный 

ВОВСАТ 

А82205 

664  

Фильтр воздушный 

ВОВСАТ 

К140142270 

665  

Фильтр воздушный 

ВОВСАТ 

Р240142280 

666  

Фильтр воздушный 

ТЕРЕX 

6107336М91 

667  

Фильтр воздушный 

погр. 1АС 

С0Р05-03101 

668  

Фильтр масляный АКПП 

погр. 1АС 

X0805А2 

669  

Фильтр воздушный 

погр. 1АС 

С0Р05-23801 

670  

Фильтр масляный АКПП 

погр. НА1чГОСНА  

УБ830808 

671  

Фильтр топливный 

ВОВСАТ 

К037836 

Перечень товаров, не подлежащих обязательной сертификации на основании  

Технического Регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных  средств».  

 № п/п  

 № 

Наименование  

Номер 

Основание 

спец. 

40 

108 

Колпачок 

240-1007020*РК  

Не входит в перечень объектов 

маслоотражательный  

регулирования согласно Приложения 1, п.2,  

комплект 

табл.4 Регламента ТР ТС 018/2011.  

Приложение к письму № 536 от 07.08.2017 г.  

41 

110 

Кольцо уплотнительное  

115-120-30-2-1  

Не входит в перечень объектов 

регулирования согласно Приложения 1, п.2,  

табл.4 Регламента ТР ТС 018/2011.  

Стандартное изделие, изготовленное по  

48 

127 

Полукольцо 

А23.01-10401  

НГОе СвхТо 9д8я3т 3в- 7п3е.р ечень объектов 

опорное коленвала  

регулирования согласно Приложения 1, п.2,  

табл.4 Регламента ТР ТС 018/2011.  

Приложение к письму № 536 от 07.08.2017 .  

54 

140 

Сетка фильтра масляного 

240-1404110  

Не входит в перечень объектов 

регулирования согласно Приложения 1, п.2,  

табл.4 Регламента ТР ТС 018/2011.  

Информационное письмо № 001-11/1030 от  

80 

245 

Крышка клапанная  

536.1003260-1 1  

1Н5е. 0в7х.о2д0я1т5 в г .п еречень объектов 

регулирования согласно Приложения 1, п.2,  

табл.4 Регламента ТР ТС 018/2011.  

Приложение к решению № 05.02.20-6 от  

05.02.2020 г. по заявке на проведение  

обязательной сертификации продукции.  

83 

249 

Маховик 

23800-1005115- 

Маховики не входят в перечень объектов  

120 

регулирования согласно Приложения 1, п.2,  

табл.4 Регламента ТР ТС 018/2011.  

Приложение к письму № 536 от 07.08.2017  

105 

381 

Комплект ГРМ 

КР15662X8  

Комплекты ГРМ не входят в перечень  

объектов регулирования согласно 

Приложения 1, п.2, табл.4 Регламента ТР  

ТС 018/2011 Приложение к письму № 536  

от 07.08.2017 

Таким образом, указанные товары не подлежат обязательной сертификации, в  

связи с чем отсутствием сертификатов на указанные позиции не может служить  основанием для неоплаты.  

Суд, оценив в порядке ст. 71 АПК РФ представленные в материалы дела  доказательства установил, что требования о взыскании задолженности подлежат  удовлетворению частично на сумму 11 180 486,15 руб., то есть на сумму товара,  поставленного ответчику и который соответствует условиям технического задания.  

В связи с неисполнением обязательств по договору истцом заявлено требование  о взыскании неустойки в размере 332 697,17 руб. за период с 13.12.2021 по 31.03.2022  г., а так же просил взыскать неустойку с 02.10.2022 по день фактической оплаты  задолженности.  

В п.7.8. контракта стороны установили, что в случае просрочки исполнения  Заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени).  Размер неустойки (пени) определён в размере одной трёхсотой действующей на дату  уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной суммы. Расчет суммы пени за  просрочку оплаты поставленных товаров приложен к исковому заявлению.  

Суд первой инстанции, проверив расчеты истца и ответчика, установил, что  контррасчет ответчика выполнен верно с учетом условий договора и действующего  законодательства, оснований для дальнейшего начисления неустойки не  усматривается, при этом, суд учитывает, что начисление неустойки на денежные  средства, которые уже были возвращены истцу необоснованно.  

Так же суд учел положения Постановления Правительства Российской  Федерации от 28.03.2022г. № 497, согласно которому с 01.04.2022 на территории РФ  сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по  заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том  числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в пункте 2  данного постановления).  

Таким образом, суд признал обоснованным контррасчет ответчика,  выполненный с учетом действующего законодательства и условий договора, а именно  п. 2.6.2 контракта, согласно которому в течение 15 рабочих дней с даты подписания  заказчиком акта приемки-передачи поставленных товаров.  

Отклоняя доводы апелляционных жалоб, апелляционный суд отмечает, что в  Контракте отсутствует условие о поэтапном или частичном его исполнении, какие-либо Дополнительные соглашения, направленные на изменение Контракта в части  поставки всего объема Товара одним этапом, отсутствуют.  

Следовательно, при отсутствии в Контракте условия о поэтапном исполнении,  Заказчик вправе не принимать от Поставщика часть товаров, а Поставщик не вправе  требовать такую приемку (в этом случае отказ от принятия отдельных товаров (частями)  не будет являться просрочкой Кредитора (п.1 ст.406 ГК РФ).  

Контракт содержит условие о том, что истечение срока его действия влечет  прекращение обязательств (п. 12.2 Контракта). Срок действия Контракта истек.  Доказательств того, что до истечения срока Контракта Поставщиком были исполнены  обязательства надлежащим образом (поставка всего Товара), не представлено.  

Товар надлежащего качества не поставлен в полном объеме до окончания срока  действия Контракта, вследствие чего он не был принят и оплачен Заказчиком.  

В соответствии с ст. 326 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации вопрос о повороте исполнения судебного акта разрешается арбитражным  судом, принявшим новый судебный акт, которым отменен или изменен ранее принятый  судебный акт; если в постановлении об отмене или изменении судебного акта нет  указаний на поворот его исполнения, ответчик вправе подать соответствующее  заявление в арбитражный суд первой инстанции.  

Инкассовым поручением от 23.01.2023 № 589 в пользу ООО «Фостерс» была  взыскана задолженность за поставленный товар в размере 15 235 753,86 руб., сумма  пени в размере 730 041,95 руб. по исполнительному листу № 042972905 от 26.12.2022.  

С учётом постановления арбитражного суда Московского округа от 03.03.2023  которым отменено постановление девятого арбитражного апелляционного суда от  14.12.2022 о взыскании указанных сумм, суд правомерно удовлетворил заявление  ответчика и произвел поворот исполнения судебного акта в части взыскания переплаты  в размере 4 251296,42 руб.  

Таким образом, судом первой инстанции законно и обоснованно произведен  поворот исполнения судебного акта.  

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отказе в  удовлетворении заявленных доводов .  

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  и возражений.  

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки  имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается  законным и обоснованным решение суда первой инстанции об удовлетворении  исковых требований частично.  

Руководствуясь ст.ст. 176, 266-269, 271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10 февраля 2024 года по делу № А4066435/22 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.  

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев  со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского  округа.  

Председательствующий судья В.Р. Валиев 

Судьи: М.Е. Верстова 

 О.С. Гузеева