АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-7971/2021

г. Тюмень

03 августа 2021 года

Решение в виде резолютивной части принято 09 июля 2021 года.

Заявление о составлении мотивированного решения поступило 13 июля 2021 года.

Решение изготовлено в полном объеме 03 августа 2021 года.

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Халявина Е.С. рассмотрел в порядке упрощенного производства без вызова сторон дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к закрытому акционерному обществу «Корпорация «Тюменьстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании денежных средств.

Суд установил:

общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к закрытому акционерному обществу «Корпорация «Тюменьстрой» (далее – ответчик) о взыскании 176 403 руб. 59 коп. задолженности по договору от 14.08.2017 № 054в/17,  9 396 руб. 42 коп. пени, 16 660 руб. 34 коп. разницы от уплаченного и измененного размера налога на добавленную стоимость, 211 071 руб. 29 коп. задолженности по договору от 14.08.2017 № 054к/17, 11 243 руб. 06 коп. пени, 15 849 руб. 50 коп. разницы от уплаченного и измененного размера налога на добавленную стоимость. 

Определением суда от 21.05.2021 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Истец уведомлен надлежащим образом о принятии к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, требования истца не оспорил.

В соответствии с частью 1 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном АПК РФ, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено АПК РФ.

Согласно части 4 статьи 121 АПК РФ судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по адресу юридического лица, которое определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Судебная корреспонденция с копией судебного акта (определение суда от 21.05.2021), направленная арбитражным судом по адресу ответчика, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, возвращена в суд без вручения.

При таких обстоятельствах, с учетом положений пункта 2 части 4 статьи 123 АПК РФ, пункта 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица», пунктов 63, 68 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 25), суд считает, что ответчик о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещен надлежащим образом.

Исследовав имеющиеся в деле письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что 14.08.2017 года между истцом (организацией водопроводно-канализационного хозяйства) и ответчиком (заказчиком) заключен договор № 054в/17 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (далее - договор № 054в/17) в редакции дополнительного соглашения № 1 к договору № 054в/17, согласно пункту 1 которого организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения (далее - условия подключения (технологического присоединения) объекта по форме согласно приложению № 1 подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, выданные в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (далее - технические условия подключения).

Согласно пунктам 3, 4 договора № 054в/17 в редакции дополнительного соглашения № 1 к договору № 054в/17 подключение (технологическое присоединение) объекта осуществляется по одному из вариантов: от водопровода d500мм по улице Запольная; от водопровода d315мм по улице Достоевского в соответствии с письмом ОАО «Прометей» от 23.05.2017г №55. Срок подключения объекта - в течение 18-ти месяцев с даты заключения договора.

Плата за подключение по договору № 054в/17 составляет 980 019 (Девятьсот восемьдесят тысяч девятнадцать) рублей 95 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации установлена Распоряжением № 260-01-21 от 14.07.2017 об установлении платы за подключение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области индивидуально (Приложение № 4 к договору № 054в/17 в редакции дополнительного соглашения № 1 к договору № 054в/17).

В соответствии с пунктом 15 договора № 054в/17 в редакции дополнительного соглашения № 1 к договору № 054в/17 заказчик обязан внести плату в размере, определенном согласно приложению № 4 к настоящему договору, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке: 343 006 (триста сорок три тысячи шесть) рублей 98 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора); 

490 009 (четыреста девяносто тысяч девять) рублей 98 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

147 002 (сто сорок семь тысяч два) рубля 99 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении).

Также 14.08.2017 года между истцом (организацией водопроводно-канализационного хозяйства) и ответчиком (заказчиком) заключен договор № 054к/17 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (далее – договор № 054к/17) в редакции дополнительного соглашения № 1 к договору № 054к/17, согласно пункту 1 которого Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства (далее - объект) заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению № 1 (далее - условия подключения (технологического присоединения) подключить объект к сетям централизованной системы водоотведения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта к централизованной системе водоотведения, предоставленные в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (далее - технические условия подключения).

Согласно пунктам 3, 4 договора № 104к/19 в редакции дополнительного соглашения № 1 к договору № 054к/17 подключение (технологическое присоединение) объекта осуществляется в канализацию d300мм по улице Короленко-Достоевского. Срок подключения объекта - в течение 18-ти месяцев с даты заключения договора.

Плата за подключение по договору № 054к/17 составляет 1 172 618 (Один миллион сто семьдесят две тысячи шестьсот восемнадцать) рублей 25 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации установлена Распоряжением № 260-01-21 от 14.07.2017 об установлении платы за подключение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области индивидуально (Приложение № 4 к договору № 054к/17 в редакции дополнительного соглашения № 1 к договору № 054к/17).

В соответствии с пунктом 16 договора № 054к/17 в редакции дополнительного соглашения № 1 к договору № 054к/17 заказчик обязан внести плату в размере, определенном согласно приложению № 4 к настоящему договору, на расчетный счет организации водопроводно-канализационного хозяйства в следующем порядке: 410 416 (Четыреста десять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 38 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора); 

586 309 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста девять) рублей 13 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

175 892 (Сто семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто два) рубля 74 копейки, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе водоотведения по форме согласно приложению № 5, но не позднее выполнения условий подключения (технологического присоединения).

Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с момента зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего договора на расчетные счета организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Указанные договоры не оспорены сторонами, не признаны судом недействительными. Суд считает, что договоры соответствуют действующему законодательству.

В отношении ответчика 13.12.2017 выдано заключение о выполнении условий подключения для ввода объекта в эксплуатацию (исх. № 78). Сторонами 26.02.2020 подписаны акты о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, холодного водоснабжения, акты № 336 от 26.02.2020, № 335 от 26.02.2020.

Таким образом, принятые на себя обязательства истец исполнил в полном объеме.

Согласно материалам дела ответчик в сроки, установленные пунктами 15, 16 договоров плату заключительного (третьего) платежа по договорам за технологическое присоединение не внес. 

Так, согласно расчету истца по состоянию на 11.05.2021 по договору № 054в/17 у ответчика образовалась задолженность по уплате заключительного (третьего платежа) в размере 176 403 руб. 59 коп., по договору № 054к/17 – 211 071 руб. 29 коп.

Установив просрочку исполнения обязательства, истец обратился к ответчику с претензией об оплате задолженности от 23.01.2021 исх. № И-ТНВК-23032021-035.

Претензия оставлена без ответа.

Названные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Правоотношения, возникшие между сторонами из указанного договора, регулируются главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии со статьями 779, 781 и 782 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

В соответствии с пунктами 1, 2, 13 статьи 18 Федерального Закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - заявители), заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Распоряжением Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 14.07.2017 № 260/01-21 установлена в индивидуальном порядке плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения.

В соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Из представленных истцом в материалы дела документов усматривается, что ответчиком внесены первый и второй платежи по договорам № 054в/17 и № 054к/17 на сумму 578 211 руб. 77 коп. и 691 844 руб. 77 коп., соответственно, с учетом НДС в размере 18%. Третий платеж ответчиком не внесен. Указанные обстоятельства ответчиком не оспариваются.

Согласно расчету истца по состоянию на 11.05.2021, по договору № 054в/17 у ответчика образовалась задолженность по уплате заключительного (третьего платежа) в размере 176 403 руб. 59 коп., по договору № 054к/17 – 211 071 руб. 29 коп.

Истец, обращаясь в суд с настоящим исковым заявлением, также просит довзыскать с ответчика сумму задолженности за первый, второй и третий платежи в связи с увеличением ставки НДС до 20% по договору № 054в/17 в размере 16 660 руб. 34 коп., по договору № 054к/17 в размере 15 849 руб. 50 коп.

В соответствии со статьями 143, 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации, индивидуальные предприниматели, лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее в настоящей главе - налог). Объектом налогообложения признается, в том числе, операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав.

Согласно правилам главы 21 НК РФ оказание услуг облагается налогом на добавленную стоимость (далее - НДС), в связи с чем, основываясь на пункте 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, при расчете платы за технологическое присоединение истец обязан предъявить к оплате соответствующую сумму НДС.

Согласно подпункту «в» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» с 01.01.2019 в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанных в пункте 3 статьи 164 НК РФ, налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) установлена в размере 20 процентов.

Таким образом, суммарный размер первого, второго и третьего платежей с учетом НДС 20% по договору № 054в/17 составляет 1 176 023 руб. 94 коп. (411 608, 37 + 588 011, 98 + 176 403, 59) (в том числе размер третьего платежа с учетом НДС 20 % - 176 403 руб. 59 коп.), по договору № 054к/17 – 1 407 141 руб. 90 коп. (492 499, 66 + 703 570, 95 + 211 071, 29) (в том числе размер третьего платежа с учетом НДС 20 % - 211 071 руб. 29 коп.).

Судом установлено, что в актах № 336 от 26.02.2020, № 335 от 26.02.2020 стороны предусмотрели увеличение стоимости платы за технологическое присоединение с учетом НДС 20% до 1 176 023 руб. 94 коп, до 1 407 141 руб. 90 коп., соответственно. Указанные акты подписаны сторонами без возражений.

С учетом изложенного, задолженность ответчика перед истцом составляет 176 403 руб. 59 коп. задолженности за невнесенный третий платеж по договору № 054в/17,  16 660 руб. 34 коп. задолженности с учетом увеличенного НДС (20%) за первый, второй и третий платежи по договору № 054в/17, 211 071 руб. 29 коп. задолженности за невнесенный третий платеж по договору № 054к/17, 15 849 руб. 50 коп. задолженности с учетом увеличенного НДС (20%) за первый, второй и третий платежи по договору № 054к/17. Сумму задолженности ответчик не оспорил.

Возражений относительно предъявленных исковых требований ответчик не заявил, доказательств оплаты задолженности не представил (статьи 65, 70 АПК РФ).

Права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому в случае нереализации участником процесса предоставленных ему законом прав последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несовершением определенных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ). 

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ).

В связи с состязательностью процесса (статья 9 АПК РФ) нежелание стороны представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Данная правовая позиция сформулирована в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11, от 08.10.2013 № 12857/12.

Оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что требование истца о взыскании 176 403 руб. 59 коп. задолженности за невнесенный третий платеж по договору № 054в/17,  16 660 руб. 34 коп. задолженности с учетом увеличенного НДС (20%) за первый, второй и третий платежи по договору № 054в/17, 211 071 руб. 29 коп. задолженности за невнесенный третий платеж по договору № 054к/17, 15 849 руб. 50 коп. задолженности с учетом увеличенного НДС (20%) за первый, второй и третий платежи по договору № 054к/17, подлежит удовлетворению.

Истец также просит взыскать с ответчика неустойку, начисленную в соответствии с договором № 054в/17 за несвоевременное внесение платы за технологическое присоединение за период с 09.03.2020 по 19.03.2021 в размере 9 396 руб. 42 коп., неустойку, начисленную в соответствии с договором № 054к/17 за несвоевременное внесение платы за технологическое присоединение за период с 09.03.2020 по 19.03.2021 в размере 11 243 руб. 06 коп.

В соответствии с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 07.06.2017 № 302-ЭС17-6131 по делу № А19-17717/2015, к правоотношениям по технологическому присоединению применимы как нормы главы 39 ГК РФ, так общие положения об обязательствах и о договоре (раздел ГК РФ) (определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2017 № 304-ЭС16-16246 по делу № А45-12261/2015).

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Требование о взыскании неустойки истец основывает на положении пунктов 24, 25 договоров № 054в/17, № 054к/17, согласно которым в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Ответчик возражений относительно расчета неустойки в материалы дела не представил.  

Оценив, представленный истцом, расчет неустойки, суд считает его арифметически ошибочным, поскольку истцом не учтены положения статьи 191 ГК РФ при определении даты начала начисления неустойки за несвоевременное внесение третьего платежа.

Однако суд признает предъявленную истцом сумму не превышающей суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с положением пунктов 24, 25 договоров № 054в/17, № 054к/17, поскольку истцом неверно определена ставка неустойки (1/300).

Таким образом, суд считает требование истца в части взыскания неустойки, начисленной в соответствии с договором № 054в/17 за несвоевременное внесение платы за технологическое присоединение за период с 09.03.2020 по 19.03.2021 в размере 9 396 руб. 42 коп., а также неустойки, начисленной в соответствии с договором № 054к/17 за несвоевременное внесение платы за технологическое присоединение за период с 09.03.2020 по 19.03.2021 в размере 11 243 руб. 06 коп., подлежащим удовлетворению.

В пункте 71 Постановления № 7 разъяснено, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Учитывая, что ответчиком ходатайство о снижении неустойки пени не заявлено, доказательств несоразмерности пени последствиям нарушения обязательства в материалы дела не представлено, суд оснований для снижения неустойки не находит.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины, понесенные истцом при обращении в суд, относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» удовлетворить.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Корпорация «Тюменьстрой»в пользу общества с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» 176 403 руб. 59 коп. задолженности по договору от 14.08.2017 № 054в/17,  9 396 руб. 42 коп. пени, 16 660 руб. 34 коп. разницу от уплаченного и измененного размера налога на добавленную стоимость 211 071 руб. 29 коп. задолженности по договору от 14.08.2017 № 054к/17, 11 243 руб. 06 коп. пени, 15 849 руб. 50 коп. разницу от уплаченного и измененного размера налога на добавленную стоимость, 11 812  руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, а всего 452 436 руб. 20 коп.

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. 

Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мотивированное решение изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Решение может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения в Восьмой арбитражный апелляционный суд, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья

Халявин Е.С.