1131/2023-90391(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-7677/2023 

Нижний Новгород 15 мая 2023 года  Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Окутина С.Г. (шифр дела 20-203) при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 

при участии представителей сторон:  

от истца: до перерыва- ФИО2 (доверенность), после перерыва- не явились,  от ответчика: до перерыва – ФИО3 (доверенность), после перерыва - не явились,  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Феникс" (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) к публичному акционерному обществу "Т Плюс" (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) об уменьшении размера неустойки, о взыскании 990 892 руб. 53 коп., 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

уменьшить размер неустойки за ненадлежащее исполнение обществом с ограниченной ответственностью Строительная  компания "Феникс" (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) обязательств по договор подряда от 18.12.2020 № 7Q00- FA050/02-012/0135-2020, начисленной публичным акционерным обществом "Т Плюс" (ИНН: 

<

***>; ОГРН:  

<

***>) с 1 045 672 руб. 52 коп. до 209 134 руб.50 коп.  

Взыскать с публичного акционерного общества "Т Плюс" (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Феникс" (ИНН: 

<

***>; ОГРН:  

<

***>) 836 538 руб. 02 коп. долга.  

Отказать в удовлетворении остальной части исковых требований. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.  

Судья С.Г. Окутин  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 30.03.2023 2:18:00

Кому выдана Окутин Сергей Геннадьевич