АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Воронеж                                                                  Дело  №А14- 16797/2017

«22» января 2018г.

 

Резолютивная часть решения объявлена «15»  января 2018г.

Решение в полном объеме изготовлено «22»  января  2018г.

 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Сазыкиной А.В.,

при ведении протокола  секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску 

Муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Воронеж,

к Потребительскому лодочному кооперативу «Чайка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),г.Воронеж

о взыскании неустойки в размере 2 907,72 руб.,  

при участии в заседании представителей:

от истца – ФИО2, доверенность от 18.09.2017, 

от ответчика – не явился, извещен в порядке ст.ст.123, 124 АПК РФ 

 

установил:

Муниципальным унитарным предприятием городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть заявлены исковые требования к Потребительскому лодочному кооперативу «Чайка» о взыскании  2 907,72 руб.  неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по внесению платы (15% и 30%) по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №701 от 14.10.2015, за периоды с 30.10.2015 по 03.04.2017, с 14.12.2015 по 03.04.2017.

Определением суда от 29.09.2017  дело  принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее ? АПК РФ).      

Определением суда от 10.11.2017 осуществлен переход к рассмотрению дело по общим правилам искового производства, назначено предварительное судебное заседание и судебное разбирательство на 15.01.2018.

В судебном заседании 15.01.2018 истец поддержал заявленные исковые требования.

Ответчик  в судебное заседание не явился, исковые требования документально не оспорил, отзыв на иск не представил, о времени и месте судебного разбирательства извещен в порядке ст.ст. 123, 124 АПК РФ.

Дело рассматривалось в порядке ст. 156 АПК РФ, в отсутствие не явившегося ответчика.

 Заслушав представителя истца, исследовав доказательства и оценив все в совокупности, суд  считает заявленные требования  подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

 Муниципальное  унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть»  (сетевая организация) и Потребительский лодочный кооператив «Чайка» (заявитель) заключили договор №701 от 14.10.2015 г. об осуществлении технологического  присоединения  к электрическим сетям. 

В соответствии с п. 1.1. и п.1.2  договора  сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств  заявителя (далее - технологическое присоединение), а именно нежилое здание, расположенное по адресу:   

<

...>, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 45,0 кВт;

категория надежности 3;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 30,0 кВт

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п. 3.1 договора  размер платы за технологическое присоединение составляет 11 381,10 руб. в том числе НДС 1 736,10 руб.

Стоимость,  указанная в п. 3.1 договора, оплачивается заявителем в порядке, согласованном сторонами в п.3.2 договора, в том числе 15% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15  дней со дня заключения договора и 30% - в течение 60 дней со дня заключения договора, но не позже дня фактического присоединения;  45% - в течение 15 дней со дня со дня  фактического присоединения;    10% - в течение 15 дней  со дня  подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 

В силу п.3.3. договора датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный чет сетевой организации.

Согласно п.7.1. договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

Ссылаясь на нарушение сроков  по внесению 15% и  30% платы по графику по договору об осуществлении технологического присоединения №701 от 14.10.2015г. и, начислив неустойку, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии со ст. ст.  307, 309 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий согласно правилам  ст. 310 ГК РФ не допускается.

Заключенный сторонами договор по своей правовой природе является договором возмездного оказания услуг.

Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии со  ст.781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В силу ст. 783 ГК РФ к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде.

Пунктом 2 ст. 711 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Материалами дела подтверждено, что ответчик   в согласованные в п.3.2 договора  сроки  не исполнил  обязательство по оплате расходов на технологическое присоединение.

В соответствии со  ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В пункте 5.4 договора стороны установили, что  в случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Указанное условие договора  соответствует пп. «в» п.16 Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства № 861 от 27.12.2004 г.

Период начисления неустойки соответствует установленным обстоятельствам. Истец вправе применить ответственность, согласованную сторонами  в п.5.4 договора.

Представленный истцом расчет неустойки за периоды с 30.10.2015 по 03.04.2017 и с 14.12.2015 по 03.04.2017 на общую сумму 2 907,72 руб., составлен исходя из ставки рефинансирования 8,25% годовых, действовавшей на момент заключения договора (согласно п.5.4. договора), соответствует условиям договора, периоду спора и требованиям действующего законодательства, ответчиком документально и нормативно не оспорен, судом проверен.

Поскольку ответчик не исполнил обязательства, предусмотренные в п.3.2. договора, в сроки, согласованные договором, требование истца о взыскании неустойки  суд считает правомерно заявленным.

В соответствии с п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно п. 3? ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При изложенных обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании ст.110 АПК РФ, госпошлина в сумме 2 000 руб. относится на ответчика  и подлежит взысканию в пользу истца.

Руководствуясь статьями 65, 110, 167, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Потребительского лодочного кооператива «Чайка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),г.Воронеж в пользу Муниципального унитарного предприятия городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Воронеж:  2 907,72 руб.  неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору №701 от 14.10.2015   за периоды с  30.10.2015 по 03.04.2017 и с 14.12.2015 по 03.04.2017;  2 000,00 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок путем подачи жалобы через Арбитражный суд Воронежской области.

 

Судья                                                                                           А.В.Сазыкина