АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Орёл 25 января 2023 года дело № А48–5849/2022 

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи О.И. Лазутиной, рассмотрев  дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой 57»  (302525, Орловская область, Орловский район, ул. Коневская, д. 5б, пом. 2, ИНН  5720021645, ОГРН 1155749010196) к 1) Муниципальному казенному учреждению  «Объединенный муниципальный заказчик города Орла (302028, г. Орёл, Пролетарская  гора, д. 7, ОГРН 1095753000562, ИНН: 5753048829) 2) Муниципальному образованию  «Город Орел» в лице Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства  администрации города Орла (302028, г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д. 1, ОГРН  1165749051368, ИНН 5753064330), третьи лица: 1) общество с ограниченной  ответственностью «Айварстрой плюс» (369100, Карачаево-Черкесская Республика,  Прикубанский район, п. Кавказский, ул. Строителей, д. 6А, ОГРН 1160917050051, ИНН  0917028656), 2) Сергей Викторович Костиков (г. Орёл), 3) Управление Федерального  казначейства по Орловской области (302027, Орловская область, г. Орел, ул. Матвеева, д.  7, ОГРН 1025700764320, ИНН 5751015786) о взыскании неустойки в сумме 736 013,04  руб.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Муниципального казенного учреждения «Объединенный  муниципальный заказчик города Орла, а при недостаточности лимитов бюджетных  обязательств с Муниципального образования «Город Орел» в лице Управления  строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой 57» 584 422,87 руб.  неустойки, а также 13 930 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Исполнительные листы выдаются по ходатайству взыскателя или по его  ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой 57» в доход  федерального бюджета 3649,64 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать налоговому органу по истечении десяти дней после  вступления в законную силу решения и при отсутствии в деле информации о том, что  государственная пошлина уплачена добровольно.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Орловской  области в течение месяца со дня его принятия.  

Судья О.И. Лазутина