12_35033723 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-861/23-12-2

г. Москва

14 марта 2023 года

Арбитражный суд в составе:  

Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1 

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению:  ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к ответчику: ООО «Связь Монтаж Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неосновательного обогащения в размере 670.266,62 рублей,  задолженности в размере 449.269,78 рублей, процентов за пользование чужими  денежными средствами в размере 6.361,33 рублей, процентов за пользование чужими  денежными средствами по дату фактического возврата неосновательного обогащения,  неустойки в размере 2.283.204,84 рублей, процентов за пользование коммерческим  кредитом в размере 317.931,59 рублей,  

в заседании приняли участие: согласно протоколу. 

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Связь Монтаж Строй»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Федерального государственного  унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление по специальным  объектам» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) суммы неосновательное  обогащение (неотработанный аванс) в размере 670.266 (шестьсот семьдесят тысяч  двести шестьдесят шесть) руб. 62 коп., задолженность за оказанные генподрядные  услуги в размере 449.269 (четыреста сорок девять тысяч двести шестьдесят девять) руб.  78 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК  РФ за период с 25.11.2022 по 26.12.2022 в размере 6.361 (шесть тысяч триста  шестьдесят один) руб. 33 коп., проценты за пользование чужими денежными  средствами в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 27.12.2022 по дату фактического  возврата неосновательного обогащения и оплату задолженности за оказанные  генподрядные услуги в сумме в общем размере 1.119.536,40 руб., неустойку за  нарушение сроков выполнения работ по Контракту за период с 31.05.2021 по  

19.11.2022 в размере 670.266 (шестьсот семьдесят тысяч двести шестьдесят шесть) руб.  62 коп., проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса за период с  22.07.2021 по 19.11.2022 в размере 317.931 (триста семнадцать тысяч девятьсот  тридцать один) руб. 59 коп., штраф в размере 5.000 (пять тысяч) руб. и  государственную пошлину в размере 33.595 (тридцать три тысячи пятьсот девяносто  пять) руб.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в  течении одного месяца со даты его принятия.  

Судья: А.С.Чадов