АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248600 г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; http://kaluga.arbitr.ru;  е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А23-2019/2022

08 декабря2022 года

г. Калуга

Резолютивная часть дополнительного решения объявлена 05 декабря 2022 года.

В полном объеме решение изготовлено 08 декабря 2022 года.

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Жадан В.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев вопрос в судебном заседании о вынесении дополнительного решения по делу в рамках дело по иску государственного казенного учреждения Калужской области "Калугадорзаказчик" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 248000, 

<

...>) к общество с ограниченной ответственностью "Новые строительные технологии" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 248000, 

<

...>)

о взыскании 900 551 руб. 52 коп.

при участии:

от истца - представителя ФИО2 по доверенности от 10.01.2022,

У С Т А Н О В И Л:

государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Калужской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Новые строительные технологии» (далее – ответчик) о взыскании неустойки (пени, штрафы) в размере 900 551 руб. 52 коп.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 07.11.2022 в исковых требованиях отказано.

Между тем, судом не решен вопрос о распределении расходов по уплате государственной пошлины.

Истец поддержал требования.

Иные лица, участвующие в деле,  в судебное заседание не явились, своих представителей не направили, извещены надлежащим образом. 

В силу норм ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в их отсутствие.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд установил следующее.

В ходе судебного разбирательства истец уточнил исковые требования, просил взыскать с ООО "Новые строительные технологии" в пользу ГКУ Калужской области "Калугадорзаказчик" неустойку (штраф) в размере 100 000 руб. и государственную пошлину в сумме 4 000 руб.

При этом при подаче иска истцом оплачена государственная пошлина в сумме 21 011 руб.

В связи с чем, излишне уплаченная государственная пошлина в сумме  17 011 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета ввиду уточнения иска.

Руководствуясь ст.ст. 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Возвратить Государственному казенному учреждению Калужской области "Калугадорзаказчик" из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 17 011 руб., перечисленную по платежному поручению № 2755 от 22.12.2021.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

 

СудьяВ.В. Жадан