АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

               600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, 19, http://vladimir.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А11-11478/2023

г. Владимир

9 апреля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена

27.03.2024

Решение в полном объеме изготовлено

09.04.2024

 

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Шпагиной С.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску   открытого акционерного общества «Балакиревский механический завод» (601630, Владимирская область, Александровский район, пгт. Балакирево, ул.Заводская, д. 10; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к акционерному обществу «Ковровский электромеханический завод» (601919, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 101 670 руб. 96 коп.,

 при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – временного управляющего ФИО2 (Московская область, г. Красногорск).

В судебном заседании приняли участие:

от истца – представитель не явился, надлежащим образом извещен;

от ответчика – представитель не явился, надлежащим образом извещен;

от третьего лица – представитель не явился, надлежащим образом извещен.

установил:

открытое акционерное общество «Балакиревский механический завод» (далее – истец, ОАО «БМЗ») обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с иском к акционерному обществу «Ковровский электромеханический завод» (далее – ответчик, «КЭМЗ») о взыскании  процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности 4 751 999 руб. 49 коп. по договору подряда от 14.02.20217 № 2017-02-14-ПР-1 за период с 01.10.2022 по 17.05.2023 в сумме 223 604 руб. 36 коп.   

Ответчик в отзыве на исковое заявление от 14.11.2023 № 91иск-19/2023 возразил против удовлетворения заявленных требований, поскольку решением суда по делу №А11-8367/2023 было принято решение о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере          42 963 руб. 28 коп. за период с 18.05.2023 по 30.06.2023, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец представил возражения на отзыв ответчика от 15.11.2023.

Заявлением от 14.02.2024 истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования и просил взыскать с ответчика неустойку по договору подряда от 14.02.2017 №2017-02-14-ПР-1 за период с 01.10.2022 по 17.05.2023 в сумме 101 670 руб.   96 коп. 

Уточнение заявленных требований арбитражным судом принято и подлежит рассмотрению по существу.

В силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие полномочных представителей сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Между  ОАО «Ковровский электромеханический завод» (заказчик) и ОАО «Балакиревский механический завод» (подрядчик) 14.02.2017 заключен договор подряда № 2017-02-14-ПР-1, согласно пункту 1.1 договора по настоящему договору подрядчик обязуется выполнить технологические операции по обработке заготовок в соответствии с технологической документацией и согласованным с обеих сторон спецификациям, сдать результат работы заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Срок действия настоящего договора с момента подписания его сторонами до 31.12.2017 (пункт 1.3 договора).

В случае, когда обязательства сторон не исполнены в полном объеме до срока, установленного в п.1.3., договор считается действующим до момента окончания исполнения сторонами взятых на себя обязательств (пункт 1.4 договора).

В соответствии с пунктом 3.1 договора стоимость работ по договору согласовывается суммой спецификаций.

Стоимость работ указанная в спецификациях является твердой и не может быть изменена (пункт 3.2 договора).

Согласно пункту 3.3 договора подрядчик при сдаче результатов работы вручает заказчику следующие документы: акт выполненных работ - 2 экз., счет-фактуру - 1 экз., оригинал этикетки - 1 экз., счет с реквизитами подрядчика - 1 экз.

Акт выполненных работ должен содержать следующую информацию: гравировку и наименование деталей, номера выполненных операций, кол-во обработанных заготовок, номер маршрутного листа, номер наряд-заказа (согласно спецификации), цену и итоговую стоимость работ (пункт 3.4 договора).

В соответствии с пунктом 3.5 договора заказчик осуществляет предоплату в размере 50% от стоимости работ в соответствии с каждой подписанной спецификацией на основании выставленного счета.

Окончательный расчет осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта выполненных работ (пункт 3.6 договора).

В соответствии с пунктом 3.7 договора заказчик оплачивает работу Подрядчика путем перечисления денежных средств на отдельный счет подрядчика. При отсутствии денежных средств на отдельном счете заказчика, открытого в соответствии с Федеральным законом №275-ФЗ от 29.12.2012г., расчеты допускаются по иным счетам сторон или возможны иные формы расчетов, не противоречащие действующему законодательству и согласованные сторонами.

Пунктом 3.8 предусмотрено, что стороны производят сверку взаимных расчетов один раз в квартал по состоянию на первое число следующего месяца путем подписания двустороннего акта. Обязанности по составлению акта возлагаются на подрядчика. По инициативе одной из сторон сверка взаиморасчетов производится на любую дату. В этом случае акт составляется стороной инициатором. Сторона обязана в десятидневный срок с момента получения от другой стороны по настоящему договору акта сверки взаимных расчетов отправить в ее адрес надлежащим образом оформленный акт сверки взаимных расчетов. Акт сверки взаимный расчетов стороны направляют друг другу по электронной почте или факсимильной связью с досылкой подлинников письмом по почте. В случае неполучения акта сверки взаимных расчетов направившей его стороной в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его получения, акт сверки взаимных расчетов считается окончательным и утвержденным обеими сторонами.

Стороны договорились, что положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям сторон по настоящему договору не применяются (пункт 3.9 договора).

Согласно пункту 4.1 договора после выполнения работ подрядчик извещает заказчика по электронной почте или факсимильной связью.

Приемка по количеству и наименованию производится в присутствии представителя подрядчика и представителя заказчика. Подрядчик предъявляет заказчику обработанные полуфабрикаты и этикетки. Количество полуфабрикатов должно соответствовать количеству в этикетках. Этикетки должны быть заполнены по всем графам. Работы по предъявлению полуфабрикатов производит представитель подрядчика (пункт 4.2 договора).

По факту предъявления и принятия работ оформляется акт выполненных работ (пункт 4.3 договора).

По результатам выполнения подрядных работ по договору, подрядчик оформил акты сдачи-приемки, которые остались не оплачены заказчиком на сумму: 62 520 рублей по актам от 27.08.2020 № 714 на сумму 37 512  рублей, от 21.09.2020 № 701 на сумму 25 008  рублей по спецификации от 07.07.2020       № 136 на сумму 62 520  рублей; 35 697 рублей 60 копеек по акту от 20.08.2020 № 687 на сумму 35 697 рублей 60 копеек по спецификации от 03.08.2020          № 150В на сумму 89 248 рублей 32 копеек ИГК; 6933 рублей 60 копеек по акту от 04.08.2020 № 651 на сумму 6933 рублей 60 копеек по спецификации от 03.08.2020 № 149В на сумму 6 933 рублей 60 копеек; 334 рублей 80 копеек по акту от 27.08.2020№ 708 на сумму 334 рубля 80 копеек по спецификации от 25.08.2020 № 160В на сумму 334 рубля 80 копеек; 126 271 рубль 20 копеек по акту от 03.08.2020 № 645 на сумму 126 271 рубль 20 копеек по спецификации от 15.05.2020№ 78 на сумму 126 271 рубль 20 копеек; 88 802 рубля 40 копеек по актам от 10.06.2020 № 478 на сумму 655 рублей 20 копеек, от 10.06.2020 № 479 на сумму 4 044 рубля, от 16.06.2020 № 486 на сумму 48 600 рублей, от 18.06.2020 № 513 на сумму 8 031 рубль 60 копеек, от 23.06.2020 № 526 на сумму 20 991 рубль 60 копеек, от 30.06.2020№ 548 на сумму           6480 рублей по спецификации от 03.06.2020 № 107 на сумму 400 862 рубля      40 копеек; 30 237 рублей 60 копеек по актам от 30.06.2020№ 555 на сумму    4329 рублей 60 копеек, от 09.07.2020№ 587 на сумму 25 908 рублей по спецификации от 03.06.2020 № 109В на сумму 30 237 рублей 60 копеек ИГК;      13 510 рублей 80 копеек по актам от 16.06.2020 № 493 на сумму 7 059 рублей 60 копеек, от 07.07.2020 № 573 на сумму 6 451 рубль 20 копеек по спецификации от 16.06.2020 № 116В на сумму 13 510 рублей 80 копеек ИГК; 130 350 рублей по актам от 16.06.2020№ 495 на сумму 1 123 рубля 60 копеек, от 16.06.2020№ 496 на сумму 240 рублей, от 18.06.2020 № 511 на сумму 240 рублей, от 18.06.2020 № 518 на сумму 49 641 рубль 60 копеек, от 18.06.2020 № 519 на сумму 2 104 рубля 80 копеек, от 18.06.2020№ 520 на сумму 7 160 рублей     40 копеек, от 23.06.2020 № 534 на сумму 11 640 рублей, от 30.06.2020 № 554 на сумму 58 200  рублей по спецификации от 16.06.2020№ 117 на сумму       144 076 рублей 80 копеек; 6566 рублей 40 копеек по актам от 16.07.2020 № 605 на сумму 6 566 рублей 40 копеек по спецификации от 16.06.2020№ 118В на сумму 6 566 рублей 40 копеек ИГК; 48 672 рублей по акту от 23.06.2020 № 528 на сумму 48 672  рублей по спецификации от 16.06.2020 № 119В на сумму       48 672 рублей; 456 рублей по акту от 18.06.2020№ 515 на сумму 456 рублей по спецификации  от 16.06.2020 № 120В на сумму 456 рублей; 10 860 рублей по акту от 23.06.2020 № 529 на сумму 10 860  рублей по спецификации от 16.06.2020 № 121В на сумму 10 860 рублей; 4567 рублей 20 копеек по акту от 18.06.2020№ 505 на сумму 4 567 рублей 20 копеек по спецификации от 16.06.2020№ 122В на сумму 4 567 рублей 20 копеек ИГК; 6705 рублей 60 копеек по акту от 30.06.2020№ 556 на сумму 6 705 рублей 60 копеек по спецификации от 16.06.2020 № 123В на сумму 6 705 рублей 60 копеек; 7160 рублей 40 копеек по акту от 18.06.2020№ 516 на сумму 7 160 рублей 40 копеек по спецификации от 16.06.2020№ 124В на сумму 7 160 рублей 40 копеек; 6566 рублей      40 копеек  по акту от 09.07.2020 № 584 на сумму 6 566 рублей 40 копеек по спецификации от 16.06.2020№ 125В на сумму 6 566 рублей 40 копеек ИГК; 36 615 рублей 60 копеек по актам от 18.06.2020 № 506 на сумму 2 343 рубля     60 копеек, от 18.06.2020№ 517 на сумму 3 384 рубля, от 07.07.2020№ 571 на сумму 30 888 рублей по спецификации от 16.06.2020№ 126В на сумму        36 615 рублей 60 копеек ИГК; 8208 рублей по акту от 23.06.2020№ 532 на сумму 720 рублей, от 07.07.2020 № 572 на сумму 7488  рублей по спецификации от 16.06.2020№ 127В на сумму 8208  рублей ИГК; 6252 рублей по акту от 30.06.2020№ 557 на сумму 6252  рублей по спецификации от 22.06.2020№ 128 на сумму 111 664 рубля 80 копеек; 2596 рублей 80 копеек по акту от 03.08.2020 № 646 на сумму 2596 рублей 80 копеек по спецификации от 22.06.2020 № 129В  на сумму 2596 рублей 80 копеек; 97 200 рублей по актам от 16.07.2020 № 608 на сумму 48 600  рублей, от 24.07.2020 № 622 на сумму 48 600  рублей по спецификации от 22.06.2020№ 130В на сумму 97 200 рублей ИГК; 31 500  рублей по актам от 23.06.2020 № 527 на сумму 21 000  рублей, от 30.06.2020 № 546 на сумму 10 500  рублей по спецификации от 22.06.2020№ 131В на сумму      31 500  рублей ИГК; 1026  рублей по акту от 02.07.2020 № 559 на сумму      1026  рублей по спецификации от 22.06.2020 №132В на сумму 1026 рублей ИГК; 3369 рублей 60 копеек по акту от 09.07.2020 № 583 на сумму 336 рублей 60 копеек по спецификации от 22.06.2020№ 133В на сумму 3369 рублей 60копеек ИГК; 9966 рублей по акту от 27.07.2020 № 625 в сумме 9 966 рублей по спецификации от 22.06.2020 № 134В на сумму 9 966  рублей ИГК; 6342 рублей по акту от 27.07.2020№ 627 на сумму 6 342  рублей по спецификации от 07.07.2020№ 137В на сумму 6342  рублей ИГК; 10 860 рублей по акту от 27.07.2020 № 630 на сумму 10 860  рублей по спецификации от 07.07.2020 № 144 на сумму 10 860  рублей ИГК; 1167 рублей 60 копеек по акту от 27.07.2020№ 631 на сумму 1167 рублей  60 копеек по спецификации от 22.07.2020 № 146В на сумму 1167 рублей 60 копеек ИГК; 1557 рублей 60 копеек остаток по спецификации от 25.08.2020№ 154/1 на сумму 1557 рублей 60 копеек по спецификации от 25.08.2020 № 154 на сумму 1159 159 рублей 20 копеек; 7098 рублей по акту от 16.03.2020 № 208 на сумму 7098  рублей по спецификации от 04.03.2020 № 40В на сумму 7098  рублей; 105 145 рублей 20 копеек по актам от 12.03.2020 № 202 на сумму 50 035 рублей 20 копеек, от 16.03.2020 № 207 на сумму 1166 40 рублей, от 18.03.2020 № 224 на сумму 41 434 рублей 80 копеек, от 20.03.2020 № 242 на сумму 12 508 рублей 80 копеек по спецификации от 04.03.2020 № 42В на сумму 105 145 рублей 20 копеек; 41 101 рублей 20 копеек по актам от 26.03.2020№ 271 на сумму 22 618 рублей 80 копеек, от 27.04.2020№ 322 на сумму 18 482 рубля 40 копеек  по спецификации от 04.03.2020 № 43 на сумму 47 355 рублей 60 копеек ИГК; 6417 рублей 60 копеек по акту от 24.04.2020 № 308 на сумму 6417 рублей 60 копеек по спецификации от 04.03.2020 № 46В на сумму 6417 рублей 60 копеек ИГК; 26 112  рублей по акту от 26.03.2020 № 270 на сумму 26 112  рублей по спецификации от 20.03.2020 № 51В  на сумму 26 112  рублей; 121 824  рублей по актам от 27.04.2020 № 324 на сумму 30 456  рублей, от 07.05.2020 № 339 на сумму 30 456  рублей, от 07.05.2020 № 340 на сумму 60 912  рублей по спецификации от 20.03.2020 № 52В на сумму 121 824  рублей ИГК; 24 102  рублей по акту от 07.05.2020 № 346 на сумму 24 102 рублей по спецификации от 20.03.2020 № 54 на сумму 24 102 рублей ИГК; 305 913 рублей 60 копеек по акту от 20.05.2020 № 367 на сумму 2 964 рублей, от 21.05.2020 № 380  на сумму 142 128 рублей, от 21.05.2020 № 383 на сумму 28 810 рублей 80 копеек, от 30.06.2020 № 547 на сумму 132 000 рублей 80 копеек по спецификации  от 01.05.2020 № 61 на сумму 514 578 рублей; 21 902 рублей 40 копеек по актам от 21.05.2020 № 375 на сумму 9 514 рублей 80 копеек, от 28.05.2020 № 402 на сумму 12 387 рублей 60 копеек по спецификации  от 01.05.2020 № 63 на сумму 21 902 рубля 40 копеек ИГК; 453 444  рублей по актам от 28.05.2020 № 407  на сумму 168 868 рублей 80 копеек, от 03.06.2020 № 440 на сумму 284 575 рублей 20 копеек по спецификации от 01.05.2020 № 64 на сумму 453 444 рублей ИГК; 13 088 рублей 40 копеек по актам от 07.05.2020 № 341 на сумму 7 160 рублей 40 копеек, от 20.05.2020 № 366 на сумму 2 964 рублей, от 28.05.2020 № 403 на сумму 2 964  рублей по спецификации от 01.05.2020 № 70 на сумму 16 340  рублей ИГК; 11 479 рублей 20 копеек по акту от 08.06.2020 № 458 на сумму 11 479 рублей 20 копеек по спецификации от 01.05.2020 № 73В на сумму 11 479 рублей 20 копеек; 59 490 рублей по актам от 28.05.2020 № 401 на сумму 676 рублей 80 копеек, от 28.05.2020 № 419 на сумму 13 946 рублей 40 копеек, от 03.06.2020 № 437 на сумму 17 056 рублей 80 копеек, от 03.06.2020 № 445 на сумму 13 719 рублей 60 копеек, от 08.06.2020 № 450 на сумму 1 483 рублей 20 копеек, от 08.06.2020 № 459 на сумму 12 607 рублей 20 копеек по спецификации от 15.05.2020 № 76 на сумму 64 080 рублей; 484 438 рублей 40 копеек по актам от 03.06.2020 № 438  на сумму 4 356 рублей, от 03.06.2020 № 441 на сумму 2 104 рублей 80 копеек, от 03.06.2020№ 443 на сумму 1 219 рублей 20 копеек, от 08.06.2020 № 451 на сумму 58 615 рублей 20 копеек, от 08.06.2020 № 461 на сумму 667 рублей 20 копеек, от 10.06.2020№ 467 на сумму 1 728 рублей, от 16.06.2020 № 488 на сумму 103 680 рублей, от 30.06.2020 № 558 на сумму 312 060 рублей по спецификации от 28.05.2020№ 89 на сумму 580 431 рублей 60 копеек; 22 162 рублей 80 копеек по акту от 20.01.2020 № 39 на сумму 22 162рублей 80 копеек по спецификации от 09.01.2020 № 10В на сумму 22 162 рублей 80 копеек; 6 012 рублей по актам от 16.06.2020 № 494 на сумму 5 010 рублей, от 18.06.2020 № 507 на сумму 1 002 рублей по спецификации от 16.06.2020№ 114В на сумму 6 012 рублей ИГК; 50 700 рублей по акту  от 21.01.2020 № 2 на сумму 50 700 рублей по спецификации от 04.09.2020 № 161 на сумму 50 700 рублей; 25 017 рублей 60 копеек по акту  от 21.01.2021 № 3 на сумму 25 017 рублей 60 копеек по спецификации от 28.09.2020 № 162 на сумму 93 816 рублей; 4 183 рублей 20 копеек по акту от 21.05.2020 № 376 на сумму 4 183 рубля 20 копеек по спецификации от 03.02.2020 № 25 на сумму 76 078 рублей 80 копеек ИГК; 15 525 рублей 12 копеек по акту от 14.08.2019 № 817 на сумму 15 525рублей 12 копеек по спецификации от 01.07.2020 № 263В на сумму 17 896 рублей 32 копеек; 204 968 рублей 40 копеек по актам от 10.02.2020 № 111 на сумму 7 344 рублей, от 27.02.2020 № 170 на сумму 184 568 рублей 40 копеек, от 27.02.2020 № 172 на сумму 13 056 рублей по спецификации от 03.02.2020 № 26В на сумму 204 968 рублей 40 копеек; 20 674 рублей остаток по спецификации от 09.07.2019 № 279В не оплачен остаток в сумме 20 674 рублей 88 копеек; -15 687 рублей 36 копеек по акту от 16.07.2019 № 690 на сумму 15 687 рублей 36 копеек по спецификации от 16.07.2019 № 284В на сумму 15 687 рублей 36 коп.; 64 944 руб. по актам от 28.08.2019 № 895 на сумму 2 400 рублей, от 29.08.2019 № 902  на сумму 62 544 рублей по спецификации от 01.08.2019 № 293В сумму 64 944 рублей; 207 360 рублей по актам от 18.10.2019№ 1044 на сумму 103 680  рублей, от 22.10.2019 № 1059 на сумму 43 200 рублей, от 24.10.2019 № 1067 на сумму 60 480  рублей по спецификации от 01.10.2019 № 322В на сумму 207 360  рублей; 81 240  рублей по акту от 06.11.2019 № 1112 на сумму 81 240  рублей по спецификации от 01.10.2019 № 344В на сумму 81 240 рублей; 61 068  рублей по акту от 26.11.2019 № 1177 на сумму 61 068  рублей по спецификации от 01.11.2020 № 344В на сумму 61 068 рублей; 30 240  рублей по акту от 28.11.2019 № 1189 на сумму 30 240  рублей по спецификации  28.11.2019 № 353В на сумму 30 240 рублей; 87 027 рублей 60 копеек по актам от 12.12.2019 № 1239 на сумму 4 929 рублей 60 копеек, от 17.12.2019 № 1259  на сумму 17 816 рублей 40 копеек, от 25.12.2019 № 1299 на сумму 16 316 рублей 40 копеек, от 25.12.2019 № 1300 на сумму 3 960 рублей, от 25.12.2019 № 1315 на сумму 38 995 рублей 20 копеек, от 25.12.2019 № 1311 на сумму 510 рублей по спецификации от 01.12.2019 № 356В на сумму 87 027 рублей 60 копеек; 26 419 рублей 20 копеек остаток по спецификации от 01.12.2019 № 357В на сумму 46 041 рубль 60 копеек; 15 228  рублей по акту от 17.12.2019 № 1250 на сумму 15 228  рублей по спецификации от 01.12.2019№ 360В на сумму 15 228  рублей; 19 425,60 рублей по акту от 20.03.2020№ 244  на сумму 19 425 рублей 60 копеек по спецификации от 04.03.2020 № 37 на сумму 20 629 рублей 20 копеек ИГК; 12 873 рублей 60 копеек по акту от 12.03.2020 № 201  на сумму 12 873 рублей 60 копеек по спецификации от 04.04.2018 №38В на сумму 12 873 рублей 60 копеек; 9 504  рублей по актам от 29.01.2020 № 62 на сумму 4 118 рублей 40 копеек, от 31.01.2020 № 89 на сумму 5 385 рублей 60 копеек по спецификации от 09.01.2020 № ЗВ на сумму 53 235 рублей 60 копеек ИГК; 2 206 рублей 60 копеек по акту от 22.05.2018 № 203 на сумму 2 206 рублей 60 копеек по спецификации от 01.05.2018 № 41В на сумму 48 761 рублей 14 копеек; 109 528 рублей 80 копеек по актам от 29.01.2020 № 79 на сумму 12 508  рублей 80 копеек, от 29.01.2020 № 81 на сумму 97 020  рублей по спецификации от 09.01.2020 № 4В на сумму 109 528 рублей 80 копеек; 125 214 рублей по актам от 14.01.2020 № 17 на сумму 3 024 рублей, от 16.01.2020 № 24 на сумму 15 163 рублей 20 копеек, от 16.01.2020№ 29 на сумму 14 133 рублей 60 копеек, от 20.01.2020 № 40 на сумму 11 955 рублей 60 копеек, от 29.01. № 77 на сумму 24 648 рублей, от 29.01.2020 № 78 на сумму 56 289 рублей 60 копеек по спецификации от 09.01.2020 № 5В на сумму 125 214 рублей ИГК; 1 617 рублей 60 копеек по акту от 11.08.2020 № 666 на сумму 1 617 рублей 60 копеек по спецификации от 22.07.2020 № 145В на сумму 1 617 рублей 60 копеек ИГК; 3 598 рублей 80 копеек по акту от 27.08.2020 № 707 на сумму 3 598 рублей 80 копеек по спецификации от 25.08.2020№ 157.В ИГК; 3 280 рублей по акту от 04.08.2020 № 649 на сумму 3 280  рублей по спецификации от 03.08.2020 № 152.В на сумму 3 280 рублей; 22 704 рублей по акту  от 21.01.2021 № 1 на сумму 22 704  рублей по спецификации от 28.09.2020 № 162 на сумму 22 704 рублей; 9 964 рублей 80 копеек по акту от 30.10.2020 № 839 на сумму 9 964 рублей 80 копеек по спецификации от 06.10.2020 № 167В на сумму 9 964 рублей 80 копеек ИГК; 312 120 рублей по акту от 20.10.2020 № 803 на сумму 312 120  рублей по спецификации от 28.09.2020 № 163В на сумму 312 120 рублей ИГК; 134 469 рублей 60 копеек по акту от 23.11.2020 № 902 на сумму 134 469 рублей 60 копеек по спецификации от 28.09.2020 № 164В на сумму 134 469 рублей 60 копеек ИГК; 253 872  рублей по акту  от 21.01.2021 № 4на сумму 253 872 рублей по спецификации от 28.09.2020№ 165В на сумму 253 872 рублей; 3 080 рублей 40 копеек по акту от 27.07.2020 № 626  на сумму 3 080 рублей 40 копеек по спецификации от 07.07.2020 № 143В на сумму 3 080 рублей 40 копеек ИГК.

Результат выполненных подрядчиком работ принят заказчиком без претензий по качеству и объему. Акты подписаны представителями сторон, оплата ответчиком не произведена. По данным истца, задолженность ответчика составляет 4 446 346 рублей 28 копеек.

Неисполнение ответчиком обязательства по оплате выполненных работ в полном объеме послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском по делу № А11-8927/2022.

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 11.11.2022 по делу № А11-8927/2022, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2023, с ответчика в пользу истца взысканы задолженность по договору от 14.02.2017 № 2017-02-14-ПР-1 в размере 4 439 779 руб. 88 коп., неустойка в размере 312 219 руб. 61 коп. за период с 07.07.2020 по 31.03.2022.

Как пояснил истец, вышеуказанное решение суда фактически исполнено ответчиком 30.06.2023. Ответчик данный факт не оспорил.

В связи с тем, что задолженность по договору и сумма неустойки не оплачены ответчиком своевременно, истец обратился в арбитражный суд с требованием об оплате процентов за пользование чужими денежными средствами (дело № А11-8367/2023). 

Решением арбитражного суда по делу № А11-8367/2023 с ответчика взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 42 963 руб. 28 коп. за период с 18.05.2023 по 30.06.2023 по факту неисполнения судебного акта после вступления решения в законную силу.

Данные обстоятельства в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении настоящего дела повторному доказыванию не подлежат.

Истец, указывая на допущенную ответчиком просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ за общий период с 01.10.2022 по 17.05.2023, обратился в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании с ответчика 101 670 руб. 96 коп. неустойки за нарушение срока оплаты (с учетом уточнения иска).

Проанализировав представленные доказательства, арбитражный суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению исходя из следующего.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 5.4 договора подрядчик имеет право потребовать с заказчика за несвоевременное исполнение обязательств по перечисление аванса и окончательного расчета неустойку в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости просроченного платежа.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт просрочки исполнения ответчиком обязательств по оплате выполненных работ материалами дела подтвержден вступившим в законную силу решением от 11.11.2022 по делу № А11-8927/2022, присужденная по решению денежная сумма оплачена ответчиком 30.06.2023.

Согласно расчету истца, размер неустойки за период с 01.10.2022 по 17.05.2023 составляет 101 670 руб. 96 коп. Расчет произведен истцом с учетом ранее взысканной неустойки по делу № А11-8927/2022 и 10% ограничением  размера неустойки, установленного пунктом 5.4. спорного договора.

Расчет неустойки судом проверен и признан правильным. Ответчиком контррасчет суммы пени не представлен. Доказательств добровольной оплаты суммы неустойки также не имеется.

Следовательно, требование истца о взыскании с ответчика неустойки является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Довод ответчика о том, что по делу № А11-8367/2023 уже было принято решение о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 42 963 руб. 28 коп. за период с 18.05.2023 по 30.06.2023, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом отклоняется.

Как следует из решения по делу № А11-8367/2023 требование истца о взыскании процентов по статье 395 ГК РФ заявлено не в связи с просрочкой исполнения обязательства, а именно в связи с неисполнением судебного акта по делу № А11-8927/2022. В рассматриваемом случае истец просил взыскать именно неустойку за просрочку исполнения обязательства по договору за период 01.10.2022 по 17.05.2023. Данное требование истцом ранее не заявлялось.

Таким образом, с АО «КЭМЗ» в пользу ОАО «БМЗ» подлежит взысканию неустойка в сумме 101 670 руб. 96 коп.

На основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине в размере                     4050 руб. относятся на ответчика и подлежат взысканию в доход федерального бюджета, поскольку истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины до вынесения судебного акта по настоящему делу.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Взыскать с акционерного общества «Ковровский электромеханический завод» в пользу открытого акционерного общества «Балакиревский механический завод» неустойку в сумме 101 670 руб. 96 коп.

Выдача исполнительного листа производится в соответствии со статьей 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

2. Взыскать с акционерного общества «Ковровский электромеханический завод» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме     4050 руб.

Выдача исполнительного листа производится в соответствии со статьей 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

3. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента его принятия. 

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                            С.А. Шпагина