14/2019-4574(1) 

Арбитражный суд Амурской области  

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163  тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48  

http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-8293/2018

г. Благовещенск

29 января 2019 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Сутыриной М.В., при ведении протокола и аудиозаписи помощником судьи Сальниковой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «А-Менеджмент-Сибирь» ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к акционерному обществу «Гидроэлектромонтаж»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 239 810,47 руб. (после  уточнений),  

встречное исковое заявление акционерного общества «Гидроэлектромонтаж» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «А- Менеджмент-Сибирь» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  8 267 458,51 руб.  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

первоначальный иск удовлетворить. 

Подлежит взысканию с акционерного общества «Гидроэлектромонтаж» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «А-Менеджмент-Сибирь» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) пени по договору  субподряда № 490-016-СП от 16.05.2016 за период с 10.01.2018 по 04.06.2018 в размере  

198 933,69 руб., проценты по ст. 317.1 ГК РФ за период с 10.01.2018 по 04.06.2018 в  размере 40 876,78 руб. (всего 239 810,47 руб.), а также расходы по уплате госпошлины в  размере 7 796 руб.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Подлежит взысканию с общества с ограниченной ответственностью «А- Менеджмент-Сибирь» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> в пользу акционерного  общества «Гидроэлектромонтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) пени по  договору субподряда № 490-016-СП от 16.05.2016 за нарушение срока выполнения работ в  размере 3 997 300 руб., а также расходы по уплате госпошлины в размере 31 107 руб.  

В удовлетворении остальной части требований по встречному иску отказать. Произвести зачет требований. В результате зачета: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «А-Менеджмент-Сибирь»  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> в пользу акционерного общества  «Гидроэлектромонтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) пени по договору  субподряда № 490-016-СП от 16.05.2016 за нарушение срока выполнения работ в размере  3 780 800,53 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «А-Менеджмент-Сибирь»  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета госпошлину в  размере 33 919 руб., уплаченную по чеку ордеру от 03.10.2018.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья М.В. Сутырина