АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, г. Кемерово, 650000, тел. (384-2) 58-31-17, факс. (384-2) 58-37-05 e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru http://www.kemerovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А27-3691/2019

город Кемерово

13 февраля 2020 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Логиновой А.Е., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  секретарем Трифоновой Е.С.,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Строитель», г. Юрга (ОГРН 1154230000099,  ИНН 4230029474) к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Проспект», г.  Юрга (ОГРН 1024202006498, ИНН 4230016443)  

о взыскании 8 248 525 руб. 53 коп. долга, о признании сделки недействительной 

и встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Строй-Проспект», г.  Юрга к общества с ограниченной ответственностью «Строитель», г. Юрга о взыскании  

6 290 697 руб. 47 коп. неустойки, 1 001 929 руб. 54 коп. неосновательного обогащения,  822 195 руб. 68 коп. убытков,  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «ГОРОД Ю», г. Новосибирск,  ИНН 5405472032, ОГРН 1135476051391  

при участии в заседании: от ООО «Строй-Проспект» - Ермоленко Н.С., доверенность от  16.08.2019, диплом о высшем юридическом образовании, от ООО «Строитель» - не  явились, извещены,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

р е ш и л:

Отказать в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной  ответственностью «Строитель».  

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Строй-Проспект» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Строй-Проспект» 6 290 697 руб. 47 коп.  неустойки, 1 001 929 руб. 54 коп. неосновательного обогащения, 332 184 руб. убытков.  

Отказать в иске в остальной части. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» в доход  федерального бюджета 129 978 руб. 10 коп. государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Проспект» в доход  федерального бюджета 3 838 руб. 90 коп. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный  суд Кемеровской области.  

Судья А.Е. Логинова