15_16849350 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ 

"08"09 2017 г. Дело № А40-59988/17-15-553  

Арбитражный суд в составе:  

Председательствующего судьи Ведерникова М.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Емельяновым В.А.  рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

третье лицо ФКП "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА КС МИНОБОРОНЫ РОССИИ"  

о взыскании 67 394 785 руб. 98 коп. неустойки по государственному контракту   № ДГЗ-33/ПДРЦ от 18.11.2013г.  

и приложенные к исковому заявлению документы, при участии представителей сторон: от заявителя: ФИО1 по дов. № 129 от 12.07.2016г., 

от ответчика: ФИО2 по дов. б/н от 09.01.2017г., ФИО3 по дов. от  09.01.2017г.,  

от третьего лица: не явка, извещено, 

РЕШИЛ:

Взыскать с АО «31 Государственный проектный институт специального  строительства» в пользу Министерства обороны Российской Федерации 1 165 031 руб.  65 коп. неустойки.  

Взыскать с АО «31 Государственный проектный институт специального  строительства» в доход Федерального бюджета РФ 24 650 руб. 32 коп.  государственной пошлины по иску.  

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать.  

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном  апелляционном суде.  

 СУДЬЯ: М.А. Ведерников