Арбитражный суд Краснодарского края 350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

 суда от 15.09.2022г. 

по делу № А32-32299/2022 

Суд в составе: судьи Миргородской О.П., руководствуясь статьями 65, 110, 167 –  171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

Ходатайство ответчика общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания “Миал-Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации – оставить без удовлетворения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  “Миал-Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «ТехМашКомплект» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) законную неустойку с 01.01.2021 по 28.03.2022 а в размере 457 032,57  рублей.  

В удовлетворении остальных требований – отказать. Взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «Строительная компания “Миал-Строй» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 12 141 рублей  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке  апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через  принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.  

 Судья О.П. Миргородская