Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-101682/2018

20 мая 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  12 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  20 мая 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Пономаревой О.С. 

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СтройИнвест» (ОГРН: 

<

***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Икспи-Групп» (ОГРН: 1127847262047)

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 06.09.2018;

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 15.11.2018.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «СтройИнвест» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением (уточненным в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее – АПК РФ) о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «ИКСПИ-Групп» (далее – ответчик) 

- 501.615 руб. 25 коп. задолженности по договору от  23.11.2015 № СМП 1.2.4/15; 

- 397.527 руб. задолженности по договору от 23.11.2015 № СМП 1.2.3.3-4/15; 

- 122.831 руб. 05 коп. задолженности по договору от 04.04.2016 № СМП 1.1.4.7/15-2; 

- 166.004 руб. 81 коп. задолженности по договору от 04.04.2016 № СМП 1.1.6.2/15-2; 

- 508.620 руб. 71 коп. задолженности по договору от 16.02.2016 № СМП-1.2.2/15; 

- 541.429 руб. 67 коп. задолженности по договору от 05.05.2016 № СМП-1.1.6.1.2-3/15-2; 

- 51.996 руб. 78 коп. задолженности по договору от 16.02.2016 № СМП-1.2.3.1-2/15; 

- 261.930 руб. неустойки.

Определением суда от 12.03.2019 требования истца о взыскании с ответчика задолженности и неустойки по договорам от 23.11.2015 № СМП 1.2.4/15; СМП 1.2.3.3-4/15; от 16.02.2016 № СМП-1.2.2/15 выделены в отдельные производства с присвоением номеров дел №№ А56-31397/2019, №А56-31400/2019, №А56-31399/2019.

Стороны направили в судебное заседание своих представителей. 

Истец в судебном заседании уточнил исковые требования в части взыскания неустойки, просил взыскать 167.194 руб. 26 коп. Уточнения приняты судом в порядке ст.49 АПК РФ. Ответчик исковые требования не оспаривал.

Исследовав и оценив материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства:

Между сторонами заключены  договоры от 04.04.2016 № СМП-1.1.4.7/15-2, от 04.04.2016 № СМП-1.1.5.2/15-2, от 05.05.2016 № 1.1.6.1.2-3/15-2, от 16.02.2016  № СПМ-1.2.3.1-2/15 (далее – Договоры), согласно условиям, которых истец выполнил комплекс работ по устройству перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе, по устройству потолков, по устройству покрытия полов, гидроизоляции, по монтажу возомерного узла, узла резервирования горячего водоснабжения на объекте: нежилые помещения общей ориентировочной площадью 11 280 кв.м., расположенные в здании торгового комплекса по адресу: Москва, ул.Святоозерская, ВЛ.5.

В нарушение принятых на себя обязательств ответчик оплатил выполненные истцом работы не в полном объеме, в результате чего у общества с ограниченной ответственностью «Икспи-Групп» перед обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «СтройИнвест» образовалась задолженность.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия, оставленная без удовлетворения.

Посчитав свои права нарушенными, истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением. 

В соответствии со ст.702  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьями 309, 310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Задолженность подтверждается материалами дела, ответчиком не оспаривается.

Истец начислил ко взысканию с ответчика неустойку в размере 167.194 руб. 26 коп.

В соответствии с п.1 ст.329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно ст.330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктами 10.3 Договоров предусмотрено начисление неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных работ более чем на 15 банковских дней, в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Размер неустойки судом проверен, признан обоснованным, правильным.

Принимая во внимание, что ответчик против иска не возразил, не представил доказательств надлежащего исполнения своих обязательств по Договорам, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме с отнесением расходов по госпошлине на ответчика.

Учитывая, что истцу при подаче искового заявления была предоставлена отсрочка по уплате госпошлины, в соответствии со ст.110 АПК РФ с ответчика в доход федерального бюджета надлежит взыскать государственную пошлину в размере 23.495 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Икспи-Групп» в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «СтройИнвест» 122.831 руб. 05 коп. задолженности по договору от 04.04.2016 № СМП-1.1.4.7/15-2; 166.004 руб. 81 коп. задолженности по договору от 04.04.2016 № СМП-1.1.5.2/15-2; 541.429 руб. 67 коп. задолженности по договору от 05.05.2016 № 1.1.6.1.2-3/15-2; 51.996 руб. 78 коп. задолженности по договору от 16.02.2016 № СПМ-1.2.3.1-2/15;  167.194 руб. 26 коп. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Икспи-Групп»  в доход федерального бюджета 23.495 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Пономарева О.С.