224_2462896 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А50-27814/2018

14 февраля 2019 года

г. Пермь

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудиновой О.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Паны Л.И.,  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания «Контакт-Строй» (614022, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтажгрупп»  (614051, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки по договору субподряда № 52/18 от 27.04.2018 в размере 460  000 руб.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Энергомонтажгрупп» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания «Контакт-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 230 000 руб. неустойки, 5 000 руб. судебных расходов на оплату услуг  представителя, 12 200 руб. судебных расходов по оплате государственной  пошлины.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.  

 О.В.Кудинова 

 Судья О.В.Кудинова