АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-21135/2023

г. Барнаул

29 июля 2024 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Прохорова В.Н., при ведении  протокола секретарем Дмитриевской Н.С., с использованием средств аудиозаписи,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «СпецРемМонтаж» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Барнаул,  

к Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), с. Чарышское,  

о признании недействительным решения № 1810 от 13.09.2023 об одностороннем  отказе от исполнения муниципального контракта № 08172000003230118260001 на  выполнение работ по объекту: «Муниципальный округ Чарышский район, с. Чарышское,  капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Молодежная» и о взыскании 2 009 473  руб. 93 коп. задолженности по муниципальному контракту на выполнение работ по  объекту: «Муниципальный округ Чарышский район, с. Чарышское, капитальный ремонт  водопроводных сетей по ул. Молодежная» № 08172000003230118260001 от 14.08.2023,  

и по встречному исковому заявлению 

Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского края (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), с. Чарышское,  

к обществу с ограниченной ответственностью «СпецРемМонтаж» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Барнаул,  

о взыскании 115 861 руб. 91 коп. неустойки муниципальному контракту №  08172000003230118260001 на выполнение работ по объекту: «Муниципальный округ  Чарышский район, с. Чарышское, капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.  Молодежная»,  

от истца по первоначальному иску – представитель ФИО1 по доверенности от  02.10.2023,  

от ответчика по первоначальному иску – не явился, извещен надлежащим образом.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

признать недействительным решение № 1810 от 13.09.2023 об одностороннем  отказе от исполнения муниципального контракта № 08172000003230118260001 на  выполнение работ по объекту: «Муниципальный округ Чарышский район, с. Чарышское,  капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Молодежная».  

Взыскать Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского  края в пользу общества с ограниченной ответственностью «СпецРемМонтаж» 2 032 396  руб. 93 коп. задолженности, в том числе 626 590 руб. 14 коп. ущерба и 1 405 806 руб. 79  коп. основного долга, а также 38 083 руб. 25 коп. в возмещение расходов по оплате  государственной пошлины.  

В остальной части в удовлетворении первоначального иска отказать. В удовлетворении встречного иска, отказать. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья В.Н. Прохоров