АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А12-45879/2017

г.Волгоград

29 апреля 2019 года

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Пантелеева В.В.  При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дашковой О.В.  

При участии в заседании:  

от ФГУП УС-34 ФСИН России – представитель не явился, извещен, 

от ООО "Юнистрой" – представитель ФИО1 доверенность № 09-19 от 23.01.2019,  от третьего лица – не явился, извещен,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального государственного  унитарного предприятия "Управление строительства № 34 Федеральной службы  исполнения наказаний" (400066, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  "Юнистрой" (121596, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании суммы,  

третье лицо: УФСИН по Республике Крым и г. Севастополю (295026, Республика Крым,  Симферополь г, ФИО2 ул., 18-а).  

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Юнистрой" (121596, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Федеральному государственному унитарному предприятию "Управление строительства №  34 Федеральной службы исполнения наказаний" (400066, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о понуждении к совершению действий  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 150, 167-170  Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд  

РЕШИЛ:

Принять отказ Федерального государственного унитарного предприятия  "Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний" от иска в  части требований о взыскании штрафа в размере 23107928,08 руб.  

Производство по делу в этой части прекратить. 

В иске Федерального государственного унитарного предприятия "Управление  строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний" к обществу с  ограниченной ответственностью "Юнистрой" о взыскании неустойки в размере  69766247,91 руб. отказать.  

Встречный иск удовлетворить. 

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Управление  строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний" в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Юнистрой" задолженность в размере 20760924,18 руб.,  расходы по оплате государственной пошлины в размере 126805 руб., расходы по оплате  

судебной экспертизы в размере 192416 руб.  

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Управление  строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний" в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 200000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  в месячный срок через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья В.В.Пантелеева