Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-34101/2019  «12» декабря 2019 года  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л. В. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гостевой З.Б.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного  предприятия "Волжские межрайонные электросети" городского округа - город Волжский  Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к публичному  акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" в  лице филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) об обязании заключить договор об осуществлении технологического  присоединения  

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1, представителя по доверенности от 17.07.2019 г., ФИО2, представителя по доверенности от 23.08.2019 г.;  

от ответчика – ФИО3, представителя по доверенности от 08.07.2019 г.; 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

Иск удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная  сетевая компания Юга» в лице филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) заключить с муниципальным казенным предприятием  «Волжские межрайонные электросети» городского округа - город Волжский  Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) договор об  осуществлении технологического присоединения строящегося распределительного  пункта, расположенного по адресу: г. Волжский, территория микрорайона 38а, на  следующих условиях:  

Договор 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной  

точке присоединения энергопринимающих устройств)) 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая  компания Юга» в лице филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», именуемое в  дальнейшем сетевой организацией, с одной стороны, и Муниципальное казенное  предприятие «Волжские межрайонные электросети» городского округа - город Волжский  

Волгоградской области, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе  именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

I. Предмет договора 

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства  по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств  заявителя (далее - технологическое присоединение)  

вводного устройства строящегося РП, (наименование энергопринимающих устройств) 

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства  (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению  энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае  необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им  объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов  электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:  

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150  (кВт);  

категория надежности 2; 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение  10 (кВ);  

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0  (кВт).  

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в  соответствии с условиями настоящего договора.  

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения строящегося  РП, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, на территории  микрорайона 33а.; кадастровый номер 34:35:030220:517.  

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для  присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на  расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются  (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.  

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и  приведены в приложении.  

 Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения  настоящей договора.  

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет  1 год а дня заключения настоящего договора.  

II. Обязанности Сторон 

6. Сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том  числе г выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по  технологического присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами)  до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие  устройства заявителя, указанные в технических условиях;  

в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о  выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических  условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование)  присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;  

не позднее 20 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного  в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5  настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих  устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и  

мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического  присоединения и направить его заявителю.  

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в  согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической  возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить  срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.  

8. Заявитель обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том  числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому  присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые  энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;  

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах  границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую  организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов  проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие  выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего  электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической  энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая  проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до  направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических  условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о  градостроительной деятельности разработка проектной документации является  обязательной);  

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих  устройств сетевой организацией;  

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения  энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема  (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического  присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 1  рабочего дня со дня получения указанного акта от сетевой организации;  

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора  обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;  

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации  при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении  которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая  использование 2 и более источников электроснабжения.  

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный  срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности  технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о  продлении срока действия технических условий.  

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов 

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с  приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области «Об установлении  

стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности для  определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год» от 26 декабря  2018г. N48/1, и составляет 15 505 руб. 97 коп. с НДС.  

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем  в следующем порядке:  

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15  дней со дня заключения настоящего договора.  

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение  60 дней со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического  присоединения,  

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение  15 дней со дня фактического присоединения,  

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение  15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.  

12 Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на  технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или  на расчетный счет сетевой организации.  

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и 

эксплуатационной ответственности Сторон 

13. Граница балансовой принадлежности между электросетями сетевой  организации и заявителя устанавливается в РУ-10кВ проектируемого РП-10кВ,  эксплуатационная ответственность за контактные соединения возлагается на заявителя.  

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон  

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон  или в судебном порядке.  

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по  основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем  договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть  настоящий договор.  

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления  мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими  условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств -  мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии,  что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому  присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного  нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому  присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию  сетевой организации по решению суда.  

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по  технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить  другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за  каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении  срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не  может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим  абзацем порядке за год просрочки.  

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по  технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить  понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью  принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего  пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.  

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему  договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской  Федерации.  

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием  обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего  договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами  обязательств по настоящему договору.  

VI Порядок разрешения споров 

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении  

настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством  

Российской Федерации. 

VII Заключительные положения 

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного  

заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию. 

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для  

каждой из Сторон. 

Реквизиты Сторон 

Сетевая организация: 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая  

компания Юга» в лице филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 

Место нахождения: 400066, 

<

...>  

Ленина, д. 15 ИНН 

<

***> КПП 344402001 Банк: Астраханское ОСБ 8625 ПАО «Сбербанк России», г.Астрахань БИК: 041203602 р/с: 

<

***> к/с: 30101810500000000602 

Заявитель:  

Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети»  

городского округа город Волжский Волгоградской области Место нахождения: 404130,  

Волгоградская область, г. 

Волжский, проезд 1-й Индустриальный, 12 ИНН 

<

***> КПП 343501001  Банк: Краснодарский филиал АБ «РОССИЯ»  

г.Краснодар БИК: 040349788 р/с: 

<

***> к/с: 30101810003490000788 

Взыскать с публичного акционерного общества "Межрегиональная  распределительная сетевая компания Юга" в лице филиала ПАО "МРСК Юга" -  "Волгоградэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального  казенного предприятия "Волжские межрайонные электросети" городского округа - город  Волжский Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. в  счёт возмещения судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.  

Судья Л.В. Напалкова