АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-20741/2024

г. Тюмень

30 января 2025 года

Резолютивная часть решения оглашена 16 января 2025 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 30 января 2025 года.

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Шанауриной Ю.В., при ведении протокола помощником судьи Труфановой С.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

акционерного общества «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ОРБИТА -XXI» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о расторжении договора,

при участии в заседании представителей:  

от истца: ФИО1, на основании доверенности № 192 от 24.04.2024;

от ответчика: не явились, извещены,

установил:

акционерное общество «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (далее – истец, АО «УСТЭК») обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ОРБИТА -XXI» (далее – ответчик, ООО «ОРБИТА -XXI») о расторжении Договора о подключении к системам теплоснабжения объекта капитального строительства (реконструкции) от 12.08.2015 № 102-УП-ТТ. 

Требования со ссылкой на статьи 309, 450, 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 13, 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункты 26, 31, 32, 37, 38, 39, 43 Правил подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 мотивированы ненадлежащим исполнением обязательств по договору.

Представитель истца поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

В судебное заседание представители ответчика не явились. Ответчик  извещен надлежащим образом о месте и времени судебного заседания. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, стороны вправе известить арбитражный суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие. При неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, проведения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие извещенного надлежащим образом ответчика.

Возражений против заявленных требований ответчик не представил.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не предоставление отзыва на исковое заявление не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав обстоятельства дела, оценив представленные доказательства, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что между ПАО «СУЭНКО» (Исполнитель) и ООО «ОРБИТА - XXI» (Заказчик) был заключен договор о подключении к системам теплоснабжения объекта капитального строительства (реконструкции) от 12.08.2015 № 102- УП-ТТ (далее - Договор), предметом которого является обязательство Исполнителя подготовить к подключению эксплуатируемые им тепловые сети и подключению к системе теплоснабжения Объект Заказчика «Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями», расположенный по адресу: 

<

...>, а Заказчик принимает на себя обязательства по подготовке Объекта к подключению к системе теплоснабжения в соответствии с Условиями подключения, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору, и иными условиями договора, а также произвести оплату по Договору в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

Срок действия Условий подключения № 72 00231/1и-П от 12.08.2015 – 3 года. 

Согласно пункту 1.2. Договора срок подключения Объекта – 4 кв. 2017 года. Также согласно данного пункта ответчик обязан выполнить все свои обязательства, предусмотренные условиями подключения, не позднее 31.12.2017 года. 

Перечень мероприятий по технологическому присоединению, осуществление которых входит в обязанности каждой из сторон, определены в пунктах 1.4 и 1.5, в разделе 2, 3 Договора, в Условиях подключения.

Согласно п. 1.4. Договора в целях фактического подключения тепловых сетей Объекта Исполнитель осуществляет работы по непосредственному присоединению внутриплощадных или внутридомовых тепловых сетей Объекта в точке подключения к эксплуатируемым Исполнителем тепловым сетям в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором (для случаев осуществления работ по присоединению Исполнителем). 

Согласно п. 1.5. Договора Заказчик в рамках исполнения настоящего Договора осуществляет следующие мероприятия по подготовке Объекта к подключению: строительство участка тепловых сетей от существующей тепловой камеры ТК 2-3 Г по ул. Малыгина до подключаемого объекта; устройство тепловых пунктов внутренних систем теплопотребления подключаемого объекта. 

Согласно п. 2.3. Договора при исполнении настоящего договора о подключении Заказчик обязан, в том числе: выполнить условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению, разработать проектную документацию в соответствии с условиями подключения, представить Исполнителю проектную документацию на проверку, представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию, обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения условий подключения, предъявлять Исполнителю для контроля скрытые работы по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей, предоставить Исполнителю по окончании строительно-монтажных работ исполнительно-техническую документацию, а также выполнить иные обязательства.

Истец поясняет, что Заказчик не предоставил проектную документацию, не выполнил к установленному сроку подключения мероприятия по подготовке Объекта к подключению к системе теплоснабжения в соответствии с Условиями подключения, не исполнил иные обязательства, установленные в Договоре. Объект не был подключен, Заказчик к Исполнителю с заявкой о переносе срока подключения и продления Условий подключения не обращался. В настоящее время Договор о подключении Заказчиком не исполняется. 

В связи с существенным нарушением условий Договора Ответчиком Истец направил в адрес Ответчика 30.06.2023 соглашение о расторжении Договора, на дату подачи искового заявления со стороны Ответчика соглашение не подписано и не направлено. 

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением.

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает на такой способ защиты права как изменение и прекращение правоотношения. 

Таким образом, расторжение или изменение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке является способом защиты прав заинтересованной стороны. 

Согласно ч. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

В соответствии с п. 2 ст. 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствиив тридцатидневный срок. 

В силу статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее -Закон о теплоснабжении), потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьей 14 указанного закона.

Согласно части 2 статьи 14 Закона о теплоснабжении подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании договора на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей, теплосетевой организации. 

Подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Законом о теплоснабжении и правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Правилами подключения предусмотрен порядок заключения и исполнения договора на подключение (статья 14 Закона о теплоснабжении). 

На момент заключения Договора, правоотношения, связанные с подключением объекта ответчика к системе теплоснабжения, регулировались Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 года № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Правила №307). Правила №307 действовали в период исполнения договора до 18.07.2018. 

Пунктом 8 Правил № 307 предусмотрено, что теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. 

Тепловые сети, на которых была определена точка подключения Объекта, находились в эксплуатационной ответственности ПАО «СУЭНКО», с которой Ответчиком и был заключен Договор. В связи с переходом прав и обязанностей ПАО «СУЭНКО» к АО «УСТЭК» исполнителем по заключенному Договору является истец, которому Приказом Министерства энергетики РФ № 1186 от 18.12.2017 года присвоен статуса единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности с кодом 001 на территории муниципального образования городской округ город Тюмень . 

Согласно п. 31 Правил № 307 нормативный срок подключения не может превышать для теплопотребляющих установок 18 месяцев с даты заключения договора о подключении. 

Согласно п. 32. Правил № 307 условия подключения выдаются исполнителем вместе с проектом договора о подключении и являются его неотъемлемой частью. 

Согласно пункту 26 Правил №307, к существенным условиям договора об осуществлении технологического присоединения к системе теплоснабжения относятся, в том числе, перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению, срок подключения. Согласно п.37 Правил №307 при исполнении договора о подключении заявитель обязан: выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению; представить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженернотехнического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений; направить исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки; обеспечить доступ исполнителя для проверки выполнения условий подключения и опломбирования приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах; внести плату за подключение в размере и в сроки, которые установлены договором о подключении. 

Согласно п.38 Правил № 307 в соответствии с выданными исполнителем условиями подключения заявитель разрабатывает проектную документацию в порядке, установленномзаконодательством. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с исполнителем. 

Согласно п.39 Правил № 307 в случае если в процессе строительства (реконструкции) подключаемого объекта превышен срок действия условий подключения, указанный срок продлевается по согласованию с исполнителем на основании письменного обращения заявителя. 

В соответствии с пунктом 43 Правил № 307 осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о подключении объекта к системе теплоснабжения, подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о подключении, содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон, по форме согласно приложению № 2. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, Заказчик не предоставил проектную документацию, не выполнил к установленному сроку подключения мероприятия по подготовке Объекта к подключению к системе теплоснабжения в соответствии с Условиями подключения, не исполнил иные обязательства, установленные в Договоре. Объект не был подключен, Заказчик к Исполнителю с заявкой о переносе срока подключения и продления Условий подключения не обращался. В настоящее время Договор о подключении Заказчиком не исполняется. Таким образом, Ответчиком в установленные Договором о подключении сроки не выполнены его существенные условия, Ответчиком существенно нарушен Договор о подключении.

Ответчиком помимо Договора нарушены нормативные сроки подключения и существенные условия, установленные Правилами № 307.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Суд, учитывая отсутствие доказательств выполнения принятых ответчиком по договору обязательств, считает, что истец в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказал наличие оснований для расторжения договора.

При таких обстоятельствах, суд на основании пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворяет исковые требования о расторжении договора от 12.08.2015 № 102-УП-ТТ.

Принимая во внимание изложенные нормы и обстоятельства, исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Расторгнуть договор о подключении к системам теплоснабжения объекта капитального строительства (реконструкции) от 12.08.2015 № 102-УП-ТТ, заключенный между акционерным обществом «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» и обществом с ограниченной ответственностью «ОРБИТА-XXI».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ОРБИТА-XXI» в пользу акционерного общества «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Тюменской области.

 Судья

Шанаурина Ю.В.