﻿ 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru 

(в соответствии со ст. 176 АПК РФ) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

17 ноября 2021 года по результатам рассмотрения дела № А31-3132/2021  

по иску Управления Федеральной службы исполнения наказаний по  Костромской области (ИНН 4401009390, ОГРН 1024400515820) к федеральному  государственному унитарному предприятию "Главное строительное управление  Федеральной службы исполнения наказаний" (ОГРН 1020700688832, ИНН  0708006803) о взыскании 1 448 350 руб. 36 коп. пени за просрочку исполнения  обязательств по контракту (с учетом уточнения),  

суд первой инстанции в составе председательствующего судьи Хомяка  Николая Георгиевича в соответствии со ст. ст. 110, 167-170, 171, 176 АПК РФ  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия "Главное  строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний" (ОГРН  1020700688832, ИНН 0708006803) в пользу Управления Федеральной службы  исполнения наказаний по Костромской области (ИНН 4401009390, ОГРН  1024400515820) 1 095 669 руб. 71 коп. неустойки.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его  ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия "Главное  строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний" (ОГРН  1020700688832, ИНН 0708006803) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 20 791 руб. 51 коп.  

Ответчику предлагается добровольно уплатить в доход федерального бюджета  государственную пошлину в десятидневный срок со дня вступления в законную  силу решения суда в порядке, установленном в статье 333.18 Налогового кодекса  Российской Федерации и представить доказательства ее уплаты в арбитражный  суд.  

При уплате государственной пошлины в платежном документе надлежит  указывать следующий код бюджетной классификации (КБК) - 182 1 08 01000 01  1060 110.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд  кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что решение было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  

апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через  Арбитражный суд Костромской области.  

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании и приобщена к  делу.  

Судья Н. Г. Хомяк Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 09.09.2021 11:15:12

Кому выдана Хомяк Николай Георгиевич