37/2020-73(1) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-18665/2019 

г.Нижний Новгород 04 декабря 2019 года  Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Беляниной Евгении Владимировны (шифр 37-559), 

руководствуясь статьями 104, 110, 167-171, 180, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ФЕРРИТ-НН» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>; зарегистрировано 17.12.2008 Инспекцией ФНС России  по Ленинскому району г.Н.Новгорода; 

<

...>, пом.П12) в  пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>;  зарегистрировано 21.10.2015 Инспекцией ФНС России по Дзержинскому району  г.Волгограда; 

<

...>) 50 000 руб. неустойки, 5 925 руб. 14 коп.  государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части исковых требований общества с ограниченной  ответственностью Строительная компания «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>;  зарегистрировано 21.10.2015 Инспекцией ФНС России по Дзержинскому району  г.Волгограда; 

<

...>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «ФЕРРИТ-НН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>;  зарегистрировано 17.12.2008 Инспекцией ФНС России по Ленинскому району  

г.Н.Новгорода; г.Н.Новгород, ул.Июльских дней, д.1, пом.П12) 37 759 руб. 65 коп.  неосновательного обогащения, 37 999 руб. 01 коп. неустойки, 3 030 руб. 35 коп.  государственной пошлины.  

По результатам зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>; зарегистрировано 21.10.2015 Инспекцией ФНС России по Дзержинскому  району г.Волгограда; 

<

...>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «ФЕРРИТ-НН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>;  зарегистрировано 17.12.2008 Инспекцией ФНС России по Ленинскому району  г.Н.Новгорода; 

<

...>, пом.П12) 22 863 руб. 87 коп.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания  «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального  бюджета 9 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному документу от  24.04.2019.  

Настоящий судебный акт является основанием для возврата из федерального  бюджета уплаченной государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия. Решение может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через принявший  решение арбитражный суд первой инстанции.  

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации решение в полном объеме будет изготовлено в течение пяти дней.  При этом дата изготовления решения в полном объеме считается датой принятия решения.  

Судья Е.В.Белянина