Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-20034/2019

17 февраля 2020 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  30 января 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  17 февраля 2020 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ" (адрес:  Россия 197110, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/ЛИТ. А, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПАТИТ" (адрес:  Россия 162622, ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШОССЕ СЕВЕРНОЕ, ДОМ 75, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании

 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 29.01.2020

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 01.04.2019 

 

установил:

ООО "ГК Светлое время" предъявило иск о взыскании с АО "Метахим" 1 235 000 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 12 350 руб. 00 коп. штрафа за просрочку оплаты на основании договора № 09/16 от 25.10.2016г. и 100 018 руб. 09 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

            Определением от 20.06.2019г. ответчик заменен на АО "Апатит" в связи с реорганизацией в форме присоединения к АО "Апатит". 

            Ответчик иск отклонил и предъявил встречный иск о взыскании 5 700 100 руб. 00 коп. штрафа за нарушение сроков окончания работ и 393 000 руб. 00 коп. расходов на устранение недостатков. 

            Встречный иск принят к рассмотрению совместно с первоначальным на основании 132 АПК РФ.

25 октября 2016 года между ООО «ГК Светлое Время» (Подрядчик) и ЗАО «Метахим» (Заказчик) был заключен Договор подряда № 09/16 на выполнение комплекса работ по созданию в помещении водонапорной башни ЗАО "Метахим" интерактивного НПЦ.

В соответствии с условиями Договора Подрядчик выполнил указанные работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему на общую сумму 20 060 000,00 (Двадцать миллионов шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

05 декабря 2017 года между Заказчиком и Подрядчиком были подписаны заключительные Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на сумму 1 235 000 (Один миллион двести тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%, в соответствии с которыми Заказчик без оговорок принял выполненные по Договору работы.

В соответствии с п. 10.1.1. Договора Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней от даты подписания Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Таким образом, срок исполнения обязательств ответчика перед ООО «ГК Светлое Время» по оплате выполненных работ истёк 19.01.2018г.

20.09.2018г. ввиду неисполнения обязательств по оплате ООО «ГК Светлое Время» направило в адрес ответчика претензию исх.№761ГКСВ/18 от 18.09.2018г.

Однако до настоящего времени Ответчик уклоняется от исполнения обязательств по окончательной оплате, задолженность в размере 1 235 000 (Один миллион двести тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек перед ООО «ПС Светлое Время» не погашена.

В соответствии с п. 12.3. Договора в случае нарушения сроков оплаты Заказчик обязан уплатить штраф в размере 1% от суммы задолженности, что составляет 12 350,00 рублей (1235000,00x1x1% = 12 350,00 руб.).

Согласно п.4 ст.395 ГК РФ в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка, проценты не подлежат взысканию. 

            Учитывая изложенное, с АО "Апатит" в пользу ООО "ГК Светлое время" подлежит взысканию по первоначальному иску 1 235 000 руб. 00 коп. основного долга и 12 350 000 руб. 00 коп. штрафа. 

            В связи с тем, что при подаче иска истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, с АО "Апатит" подлежит взысканию в доход федерального бюджета 25 473 руб. 50 коп. государственной пошлины. 

            Согласно п.3.1 договора срок окончания работ - 19.05.2017г. 

            Акты сдачи-приемки работ были подписаны сторонами после истечения указанного срока. 

            Подлежащая взысканию неустойка за просрочку выполнения работ в размере 5 700 100 руб. 00 коп. явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. 

            Суд на основании ст.333 ГК РФ по ходатайству ООО "ГК Светлое время" уменьшает неустойку по встречному иску до 247 350 руб. 00 коп. 

            В остальной части встречный иск удовлетворению не подлежит, т.к. из представленных договоров возмездного оказания услуг не следует, что они были заключены с целью исправления недостатков, допущенных подрядчиком. Напротив, согласно п.1.1 договора № 11/2018 от 02.10.2018г. договор заключен для внесения изменений и доработки программного обеспечения с целью оптимизации его работы. 

            Расходы по государственной пошлины по встречному иску в размере 51 500 руб. 00 коп. относятся на ООО "ГК Светлое время". 

            Суд производит зачет встречных однородных требований. 

            В результате зачета с АО "Апатит" подлежит взысканию в пользу ООО "ГК Светлое время" 1 000 000 руб. 00 коп. задолженности, а с ООО "ГК Светлое время" подлежит взысканию в пользу АО "Апатит" 51 500 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине по встречному иску. 

            С АО "Апатит" подлежит взысканию в доход федерального бюджета 25 473 руб. 50 коп. государственной пошлины.

   Руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330, 333, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с акционерного общества «Апатит» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГК Светлое время» по первоначальному иску 1 247 350 руб. 00 коп., из них: 1 235 000 руб. 00 коп. основного долга и 12 350 руб. 00 коп. штрафа, а в доход федерального бюджета 25 473 руб. 50 коп. государственной пошлины.

В остальной части первоначального иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГК Светлое время»  в пользу акционерного общества «Апатит»  по встречному иску 247 350 руб. 00 коп. штрафа и 51 500 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

В остальной части встречного иска отказать.

Произвести зачет встречных требований.

В результате зачета взыскать с акционерного общества «Апатит» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГК Светлое время» 1 000 000 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГК Светлое время» в пользу акционерного общества «Апатит» 51 500 руб 00 коп. расходов по государственной пошлине по встречному иску.

Взыскать с акционерного общества «Апатит» в доход федерального бюджета 25 473 руб. 50 коп. государственной пошлины по первоначальному иску. 

Выдать исполнительные листы в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.