39_9143792 

Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-22432/19

05 декабря 2019 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрел в судебном заседании дело по первоначальному иску 

ООО "ПРОГРЕСС"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к ООО "СК"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о признании договора расторгнутым с даты получения генподрядчиком  уведомления о приостановлении работ, взыскании 13692,79 руб.  

по встречному иску ООО "СК" к ООО "ПРОГРЕСС" о взыскании пени за  нарушение срока выполнения работ в размере 5 406 782 руб.  

при участии в заседании: согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 216 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.  

 Признать договор строительного подряда № 10/КС-2017/ННП от  31.07.2017 расторгнутым с даты вынесения решения суда по делу № А41- 22432/19.  

 Взыскать с ООО "СК"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  ООО "ПРОГРЕСС"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в  размере 3 742 442 руб. 12 коп.  

 В остальной части исковых требований отказать.  

 Взыскать с ООО "СК"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 26 639 руб.  

 Взыскать с ООО "ПРОГРЕСС"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 70 821  руб.  

 Встречные требования удовлетворить частично.  

 Взыскать с ООО "ПРОГРЕСС"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу ООО "СК"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за  

период с 01.08.2018г. по 19.08.2019г. включительно в размере 7 747 031 руб. 65  коп., расходы за проведение экспертизы в размере 47 234 руб., расходы по  уплате государственной пошлины в размере 50 034 руб.  

 Взыскать с ООО "ПРОГРЕСС"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 701  руб.  

 Возвратить ООО "СК"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) с  депозитного счета Арбитражного суда Московской области денежные средства  в размере 5 000 руб., внесенные за проведение экспертизы.  

В соответствии с частью 1 статьи 259 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации решение может быть обжаловано в Десятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия  арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.  

Судья Е.А. Морозова