АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

 

07 апреля 2023 года

Дело № А74-753/2023

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Ю. Ишь рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению Управления сельского хозяйства, землепользования и экологии администрации муниципального образования Ширинский район (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к гаражно-строительному кооперативу «Академик-24» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 497 368 руб. 40 коп., в том числе 417 368 руб. 40 коп. неустойки за период с 19.02.2022 по 25.07.2022, 80 000 руб. штрафа по муниципальному контракту № 01/2022 от 31.01.2022.

 

Руководствуясь пунктом 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 102, 110, 171, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск частично: 

взыскать с гаражно-строительного кооператива «Академик-24» в пользу Управления сельского хозяйства, землепользования и экологии администрации муниципального образования Ширинский район 280 228 (двести восемьдесят тысяч двести двадцать восемь) руб. 22 коп. неустойки.

Отказать в удовлетворении остальной части иска.

2. Взыскать с гаражно-строительного кооператива «Академик-24» в доход федерального бюджета 7294 (семь тысяч двести девяносто четыре) руб. 62 коп. государственной пошлины.

 

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. 

Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.

 

Судья

Н.Ю. Ишь