246/2023-218772(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  20 ноября 2023 года А46-18452/2021  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Микуцкой А.П., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Шабуниной Д.М., рассмотрев в судебном  заседании исковое заявление акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к Департаменту строительства Администрации города Омска (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о признании договора расторгнутым и о взыскании  неустойки и встречное исковое заявление Департамента строительства Администрации  города Омска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу  «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о возврате 326 352 руб. 88 коп., при  участии в деле третьего лица - общества с ограниченной ответственностью «СтройТраст»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

в судебном заседании участвуют:  

от АО «Омскэлектро» – ФИО1 доверенность от 02.09.2022 № 06-10/165юр, паспорт,  диплом,  

от Департамента – ФИО2 доверенность от 29.08.2023 № Исх-ДС/2687,  удостоверение, диплом,  

от третьего лица – не явились; 

Руководствуясь статьями 104, 109, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

По первоначальному иску: 

Взыскать с департамента строительства Администрации города Омска (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>; адрес: 644099, 

<

...>) в  пользу акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>;  адрес: 644027, 

<

...>) 10 023 руб. 89 коп. неустойки за период с  01.12.2020 по 01.02.2021; а также 2 049 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать. 

Возвратить акционерному обществу «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>; адрес: 644027, 

<

...>) из федерального бюджета  

5 999 руб. 88 коп. государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 24.09.2021 № 7497. По встречному иску: 

Взыскать с акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>; адрес: 644027, 

<

...>) в пользу департамента  строительства Администрации города Омска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; адрес:  644099, 

<

...>) 350 351 руб. 74 коп., в том числе 325 199 руб. 97  коп. предварительной оплаты, 25 151 руб. 77 коп. процентов за пользование чужими  денежным средствами за периоды с 09.04.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по день  фактической оплаты; а также 40 000 руб. расходов за проведение экспертизы.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать. 

Взыскать с акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>; адрес: 644027, 

<

...>) в доход федерального  бюджета 9 309 руб. государственной пошлины.  

В результате зачета: 

Взыскать с акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>; адрес: 644027, 

<

...>) в пользу департамента  строительства Администрации города Омска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; адрес:  644099, 

<

...>) 378 278 руб. 85 коп.  

Выплатить за проведение экспертизы обществу с ограниченной ответственностью  «Центр судебной экспертизы и оценки» (ИНН 

<

***>) согласно счету от 11.07.2023  

 № 432 с депозитного счета Арбитражного суда Омской области 40 000 руб., перечисленных  департаментом строительства Администрации города Омска (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) по платежному поручению от 26.06.2023 № 356.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и  может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд.  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека  арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья А.П. Микуцкая