АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 295003, г.Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 E-mail: info@crimea.arbitr.ru http://www.crimea.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-14017/2018

20 февраля 2021 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Белоус М.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению  индивидуального предпринимателя ФИО2  (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306231110700041) к обществу с ограниченной  ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании задолженности по договору подряда и встречному исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306231110700041) о взыскании  неустойки по договору подряда  

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно  предмета спора – общества с ограниченной ответственностью «ВИТРАТА» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>), арбитражного управляющего ФИО3 (ИНН 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью «3D- СТРОЙ ЮГ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

в отсутствие лиц, участвующих в деле 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд –  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306231110700041) по первоначальному иску  удовлетворить частично.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС- СЕРВИС» (ИНН 9103064644, ОГРН 1159102031230) в пользу индивидуального  предпринимателя Крицкого Александра Александровича (ИНН 231105813176, ОГРНИП  306231110700041) задолженность по договору подряда № 9100-29П/16 от 30.06.2016 в  размере 431 355,87 руб. В удовлетворении остальной части первоначальных исковых  требований о взыскании задолженности в размере 2 071 321,98 руб. – отказать.  

3. Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР- РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) по встречному иску  удовлетворить частично.  

4. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306231110700041) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) неустойку по договору подряда № 9100-29П/16 от 30.06.2016,  рассчитанную за период с 22.10.2016 по 05.05.2018, в размере 431 355,87 руб. В  удовлетворении остальной части встречных исковых требований о взыскании неустойки в  размере 2 074 167,85 руб. – отказать.  

5. Произвести зачет денежных требований по первоначальному и встречному искам,  прекратив взаимные обязательства сторон.  

6. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306231110700041) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 44 983,73 руб.  

7. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС- СЕРВИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 44 997,96 руб.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке  апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011,  

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух  месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления судом  апелляционной инстанции.  

Судья М.А. Белоус