1570000091_36458615 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-55917/23-100-409

г. Москва

27 июля 2023 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Григорьевой И.М., единолично,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  акционерного общества Специализированный застройщик «Московский комбинат  

строительных материалов» (ИНН 

<

***>) 

к публичному акционерному обществу «МОЭК» (ИНН 

<

***>)  о взыскании 2 449 602,98 руб. неустойки  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с публичного акционерного общества «МОЭК» (ИНН 

<

***>)  в пользу акционерного общества Специализированный застройщик «Московский  комбинат строительных материалов» (ИНН 

<

***>) неустойку в размере  800 000 (восемьсот тысяч) руб., расходов истца по оплате государственной  пошлины в размере 26 568 (двадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь) руб.  

В остальной части иска отказать 

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные  Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья И.М. Григорьева